空調安裝承攬合同模板(2)
二、 承攬方(乙方)義務
1、負責施工現場臨時設施的管理、使用和維護工作。
2、組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
3、對甲方提供的圖紙進行優(yōu)化設計并作出優(yōu)化方案，報甲方認可后，方可執(zhí)行。
4、編制施工組織計劃或施工方案、施工總進度計劃、設備/材料進場計劃，報甲方認可后，嚴格按計劃組織施工。
5、乙方委派一切事宜。
6、乙方人員必須遵守甲方現場管理規(guī)定。
第三條 工程期限
一、 根據國家工期定額和甲方使用需要商定工程總共期為_日歷天，自甲方批復乙方提出的開工申請之日起計算。
二、 開工前 5 天，乙方向甲方提出開工申請書。
三、 如遇下列情況之一，工期相應順延：
1、 按施工準備規(guī)定，甲方不能提供施工場地，水源、電源未接通，影響進場施工。
2、 甲方認可的設計變更影響施工進度，不在施工范圍內的工程量增加。
3、 在施工中如因停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電2天以上，影響正常施工。
4、非乙方原因，由于監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工。
5、由于土建、水、電、裝飾等單位交叉施工，造成的不具備施工條件，而延誤工期。
6、其它非乙方原因而延誤工期。
以上事項發(fā)生后，乙方可以書面形式向甲方代表或監(jiān)理提出簽證要求，甲方代表或監(jiān)理應在3日內簽證或作出書面回復，逾期回復視為同意乙方要求，以乙方提出的書面材料為準。
第四條 工程設備、材料的供應和驗收
一、 本工程設備、材料符合設計及國家規(guī)范要求的質量和性能。
二、 交貨地點： 施工現場
三、 交貨方式：乙方負責運送至施工指定地點。
四、 貨物在到達交貨地點前的運輸過程中，如發(fā)生包裝、貨物受損、丟失、隨機資料受損、丟失等一切因素引起的質量問題，由乙方負責處理。
五、 在設備到達安裝地點時，乙方應通知甲方及時組織檢驗組進行檢驗，檢驗組由甲方協調有關領導、監(jiān)理、乙方共同組成。檢驗標準為外觀完整性檢查，如發(fā)現設備的外觀損壞及資料不全，甲方有權要求調換、補齊。如果甲方接到驗貨通知 3 日內不進行檢驗，則視為檢驗合格，乙方可進行安裝;設備的質量檢驗以系統(tǒng)完成過程中及完成后的各種壓力試驗、工序驗收、系統(tǒng)試驗檢測合格并符合施工圖紙設計要求為準。
第五條 工程款的支付與結算
一、 乙方的銀行名稱和帳號以合同為準。如乙方改變了其銀行名稱和帳號，應在付款到期日期前以書面形式通知甲方。甲方和乙方自行承擔各自的資金轉撥費用。
二、 工程合同款支付： 合同簽訂后 日內支付合同總款裝完畢驗收合格5日內支付總價款的25﹪，余額5﹪作為質保金，一年質保期滿后5日內一次性付清。 乙方按經甲方批準的最佳優(yōu)化方案圖紙施工，變更增減的工程量據實結算。
三、 乙方在該工程安裝完畢后，向甲方提供滿足交工所需要的完整的竣工資料 套及竣工圖紙壹套，甲方在接到結算文件后20天內審查完畢;如到期未提出書面異議，視為甲方審查完畢。
第六條 工程質量
一、 本工程質量必須嚴格按照國家相關規(guī)范進行施工。
二、 乙方必須嚴格按照國家規(guī)定的相關規(guī)范、標準進行施工，并接受甲方監(jiān)督。
三、 工程竣工后，乙方按國家相關規(guī)定對工程實行保修，保修期自工程竣工驗收合格之日起壹年。
四、 在保修期內，若出現質量問題，屬甲方使用不當造成的，乙方負責維修，只收取材料費用。屬設備質量及安裝施工原因造成的，乙方負責維修，費用由乙方承擔。
五、 保修期滿后，甲、乙雙方另行簽訂維修合同。
第七條 工程驗收
一、 施工過程中隱蔽工程中間驗收，乙方在自檢合格后，通知甲方現場代表和工地監(jiān)理進行驗收。驗收合格，甲方代表或監(jiān)理在驗收記錄上簽字，乙方可進行下一道工序;驗收不合格，乙方負責整改后重驗。如甲方或監(jiān)理在接到驗收通知48小時內不進行驗收或簽字，視為已驗收合格，乙方可進行隱蔽或下一道工序。
二、 工程竣工后，由乙方發(fā)出驗收申請書，并備齊工程竣工資料提交甲方。甲方應在 15 日內進行驗收，逾期視為驗收合格。
三、 工程驗收由甲方組織有關部門、監(jiān)理單位、施工單位共同進行，驗收合格后，甲方與監(jiān)理應及時配合乙方辦理驗收簽證手續(xù)。
四、 工程竣工驗收合格后，甲方方可使用。
第八條 違約責任
乙方的責任：
一、 工程質量不合格，負責無償修理或返工直至合格。
二、 工程逾期竣工，原因由乙方造成的，由乙方承擔責任。 甲方的責任：
一、 未能按合同的規(guī)定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外還應承擔相關責任。
二、 未能按合同規(guī)定及時支付工程款項，乙方有權暫停施工、調試、驗收等工作，除竣工日期得以順延外，還應承擔相關責任。
三、 工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此發(fā)生的質量或其它問題，由甲方承擔責任。
第九條 糾紛解決方法
合同在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議，雙方協商解決。協商不成，可向提起方法院起訴。
第十條 不可抗力
一、 如發(fā)生不可抗力事件，不能履行本合同，完成本合同的時間可根據事件發(fā)生的時間長短延期進行。
二、 受不可抗力影響的一方，應在不可抗力發(fā)生后7天內，盡快以書面的方式通知其他各方，并用掛號信郵寄不可抗力發(fā)生的相關資料，以便其他各方審查、確認。
三、 受不可抗力影響的一方，應盡快以書面的方式告知其他各方，確認不可抗力事件的終止或消除。
四、 如果不可抗力的影響持續(xù)超過1個月，一方應與其他各方取得聯系，以便解決進一步履行合同的問題。如果不可抗力的影響持續(xù)超過3個月，任何一方都有權終止全部或部分合同。
第十一條 稅金
第十二條 附則
一、 本合同一式 份，甲乙雙方各持 份，并經雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章后生效。本合同有效期至雙方合格履行完合同規(guī)定的責任義務，結清合同款項后自動終止。
二、 本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
第十三條 其他
一、 乙方必須服從工地甲方代表及監(jiān)理工程師的指令。
二、 乙方負責對甲方操作人員進行免費培訓，應明確培訓的時間，培訓周期，培訓地點，培訓人數。
三、 乙方應嚴格按照國家、省、市的有關規(guī)定，做到安全生產，文明施工，杜絕各種安全事故的發(fā)生，安全文明措施費必須?？顚Ｓ?。
甲 方：(蓋章)法定代表人或授權代表：(簽字)年 月 日
乙 方：中大空調集團有限公司 (蓋章) 法定代表人或授權代表： (簽字) 開戶行：德州市商業(yè)銀行銀河支行 帳 號：713010001003000000617 年 月 日
看過空調安裝承攬合同的人還看了：
2.承攬合同范本3篇
4.服務承攬合同
8.委托加工承攬合同
10.運輸承攬合同范本3篇
空調安裝承攬合同模板(2)
