外墻涂料承包合同范本(2)
外墻涂料承包合同范文篇三
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)守信的原則,經(jīng)協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:寶楊路配套商品房1-3號(hào)外墻彈性拉毛涂料工程
1.2 工程地點(diǎn): 寶楊路3320號(hào)
1.3 承包范圍: 1-3號(hào)外墻涂
1.4 承包方式:包工包料 (外墻膩?zhàn)蛹追教峁?
1.5 工期:自接到甲方通知后 10天 內(nèi)完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6 工程質(zhì)量:合格
1.7工程面積:暫定3000M2,竣工后按實(shí)計(jì)算.
1.8 合同價(jià)款采用固定單價(jià),單價(jià) 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計(jì)金額為(人民幣): 63000.00元(大寫(xiě)): 陸萬(wàn)叁仟元整該價(jià)格包含工程圖紙上所有內(nèi)容(另有約定的除外)。
1.9該價(jià)格含直接費(fèi)、間接費(fèi)、乙方利潤(rùn)、、管理費(fèi)、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任和義務(wù)的費(fèi)用,少工程完成后按實(shí)際施工面程計(jì)算,單價(jià)按合同單價(jià)計(jì)算。
第二條 甲方工作
2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同后3天內(nèi)向乙方明確施工范圍及施工要求。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
3.2乙方指派 宋繼訓(xùn) 為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
3.4做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6在施工過(guò)程中,負(fù)責(zé)對(duì)外立面的鋁合金門(mén)窗的成品保護(hù),采取有效的措施確保鋁合金門(mén)窗不污染涂料,若有污染要及時(shí)清理,若完成后有污染而造成的損失一切費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
3.7工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條 關(guān)于工期的約定
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進(jìn)行進(jìn)度控制。
4.2乙方在合同簽訂后3日內(nèi)提供施工組織設(shè)計(jì),甲方對(duì)乙方的施工組織設(shè)計(jì)(或方案)和進(jìn)度計(jì)劃提出質(zhì)疑和合理修正時(shí),乙方應(yīng)在此后3天內(nèi)提供修正的施工組織設(shè)計(jì)。
4.3非乙方原因造成的工期延誤,經(jīng)雙方協(xié)商,以經(jīng)甲方簽證的聯(lián)系單為準(zhǔn),工期可以順延。
4.4工程竣工結(jié)算時(shí)乙方提供發(fā)票,甲方出具免稅憑證。
第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
5.1本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家建筑裝飾行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。施工項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收若無(wú)相應(yīng)的國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí),則以建筑行業(yè)裝飾標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
5.2甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。乙方應(yīng)提前24小時(shí)通知甲方驗(yàn)收,甲方若不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn);若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn),復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)而引起的產(chǎn)品損壞、停工直接費(fèi);若乙方?jīng)]提前24小時(shí)通知甲方驗(yàn)收且自行驗(yàn)收,甲方不予承認(rèn),甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn),無(wú)論復(fù)驗(yàn)是否合格,甲方不承擔(dān)應(yīng)復(fù)驗(yàn)而引起的產(chǎn)品損壞、停工損失,工期不予順延。
5.3由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
5.4工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知7日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期,但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用。
第六條 關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
6.1支付方式:
工程開(kāi)工后,工程完成至30%時(shí),支付至合同價(jià)的 50%工程工程全部完成驗(yàn)收后,支付至合同價(jià)的 80%全部工程驗(yàn)收合格且經(jīng)甲方審定結(jié)算后支付至結(jié)算價(jià)的95%,余款作為保修金。 保修金為工程結(jié)算價(jià)的5%,在工程竣工驗(yàn)收合格滿一年后一次性無(wú)息退還。
6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內(nèi)容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認(rèn)可確定簽字,在決算時(shí)按實(shí)結(jié)算。
第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1 工程所需材料全部由乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)。涂料進(jìn)場(chǎng)后,取小樣送檢測(cè),費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé).
7.2 乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,并且對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說(shuō)明,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說(shuō)明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第九條 爭(zhēng)議與違約責(zé)任
9.1、違約
(1)工期:施工過(guò)程中由于乙方原因造成工期延誤,每逾期一天,須按工程結(jié)算總價(jià)款的 向甲方支付違約金,并承擔(dān)因此給甲方造成的一切損失,如乙方不按本條款執(zhí)行,甲方有權(quán)從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn)后,工期相應(yīng)順延,但甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。
(2)產(chǎn)品質(zhì)量:如乙方提供的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量不合格的,乙方除應(yīng)立即調(diào)換合格產(chǎn)品外,還應(yīng)按不合格產(chǎn)品價(jià)款的 %向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的,乙方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
(3)工程質(zhì)量:如因乙方原因引起工程質(zhì)量不合格(以甲方、設(shè)計(jì)單位、等書(shū)面確認(rèn)為準(zhǔn)),乙方必須立即整改,直至質(zhì)量達(dá)到合格為止,同時(shí)向甲方支付與質(zhì)量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的,乙方應(yīng)據(jù)實(shí)賠償。
(4)付款:如甲方無(wú)故延遲支付工程款,經(jīng)乙方合理催告后仍未支付的,則每逾期一天,應(yīng)按逾期未付款項(xiàng)的 %向乙方支付違約金。
9.2、爭(zhēng)議
(1)雙方約定,在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí),各方協(xié)商解決,協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對(duì)于不存在爭(zhēng)議的部分,各方在訴訟期間仍應(yīng)繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工,且不得以此為由拖延工期。
第十條 其它約定
10.1工程竣工驗(yàn)收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).
第十一條 附則
11.1 本工程需要進(jìn)行保險(xiǎn)時(shí),應(yīng)另訂協(xié)議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后,工程完工結(jié)清全部工程款后自動(dòng)失效。
11.3本合同在履行過(guò)程中形成的會(huì)議紀(jì)要,報(bào)價(jià)單及補(bǔ)充協(xié)議,工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設(shè)正本貳份,副本貳份,甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代理人: 代表人:
年月日:
看了外墻涂料承包合同的人還看了:
外墻涂料承包合同范本(2)
上一篇:外墻工程承包合同
下一篇:外墻涂料施工承包合同樣本