承攬工程合同范本(2)
承攬工程合同范本
第十一條 甲方的違約責(zé)任
1、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金。
2、無故拒絕驗(yàn)收工程,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
第十二條 合同的解除
1.乙方有下列情形之一者,甲方有權(quán)解除合同:
(1) 乙方逾約定開工日期 天,或甲方認(rèn)為不能依限完工時;
(2) 乙方無正當(dāng)理由,自行停工達(dá) 小時(或天)以上時;
(3) 除不可抗力或甲方書面同意者外,乙方逾期完工達(dá) 日以上;
(4) 乙方不履行合同約定的義務(wù)或者履行義務(wù)不符合合同約定的要求,經(jīng)甲方通知后仍不履行或采取補(bǔ)救措施的;
(5) 乙方聲明或表明不能履行合同的;
2、因上述原因?qū)е潞贤獬龝r,乙方應(yīng)向甲方支付違約金 元,并應(yīng)立即停工并依甲方指定期限負(fù)責(zé)遣散工人并將由甲方提供到場材料、工具等交由甲方或甲方指定的其他承攬商使用,且乙方未領(lǐng)的工程款,應(yīng)待工程全部竣工,甲方一切損失獲賠償后,方結(jié)算支付余款給乙方,甲方亦有權(quán)直接從工程款中扣除乙方應(yīng)支付的違約金工和甲方受到的損失,如工程款不足抵扣的,甲方仍有權(quán)要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、解除合同時,乙方應(yīng)繳還甲方提供的一切資料,如經(jīng)甲方要求,乙方應(yīng)繼續(xù)承擔(dān)保密義務(wù)。
第十五條 不可抗力
在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方應(yīng)立即通知甲方,在乙方取得合法證明后,可免予承擔(dān)責(zé)任;如果乙方延期交付工程,在合同約定交付期之后發(fā)生不可抗力的,不免除乙方的賠償責(zé)任。
上述不可抗力系指嚴(yán)重自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為或其他不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。
第十三條 爭議解決
本合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。協(xié)商期間,非經(jīng)甲方同意,乙方對爭議以外工作不得停工,應(yīng)繼續(xù)履行本合約義務(wù),甲方對爭議的工程款可暫予止付,待協(xié)商處理完成后,再無息支付該工程款。
第十四條 其他約定事項(xiàng)
乙方保證在本施工項(xiàng)目中以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力完成承攬工作。
第十五條 附則
1、本合同附件包括 ,與本合同具同等法律效力,內(nèi)容如有沖突,以本合同為準(zhǔn)。
2、本合同如有未盡事宜,經(jīng)雙方友好協(xié)商,另簽補(bǔ)充協(xié)議。經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的補(bǔ)充協(xié)議等書面材料均為本合同的組成部份,與本合同具同等法律效力,內(nèi)容如有沖突,以時間在后的為準(zhǔn)。
3、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效,除第九.3條外,保修期限屆滿且雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日終止。
5、本合同一式 份,甲方執(zhí) 份,乙方執(zhí) 份,具有同等法律效力。
發(fā)包方(蓋章): 承攬方(蓋章):
甲方:乙方:年月日:
承攬工程合同范文三
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
簽約地點(diǎn):
簽約日期: 年 月 日
一、 總則
1、甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,就甲方委托乙方 工程事宜,依據(jù)《中華人民共和國合同法》,一致同意簽訂本合同。
2、甲方提出 工程的具體要求,乙方據(jù)此合同規(guī)定負(fù)責(zé) 的設(shè)計(jì)、制作、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、維護(hù)等工作。甲方負(fù)責(zé)投資工程的總費(fèi)用。
二、 工程類型、費(fèi)用構(gòu)成
工程總費(fèi)用為:¥ 元。
大寫:人民幣 整。
工程所需產(chǎn)品具體要求:
3、若甲方中途變更承攬要求,造成乙方增加費(fèi)用或遭受損失,則甲方相應(yīng)提高工程總費(fèi)用或賠償乙方因此遭受的損失。
四、 運(yùn)輸、安裝、調(diào)試及培訓(xùn)
1、乙方負(fù)責(zé)(甲方協(xié)助) 運(yùn)輸、安裝、調(diào)試及甲方操作人員的培訓(xùn)。
2、安裝方式、位置及,由甲方確認(rèn)后執(zhí)行。3、乙方承擔(dān)的具體工作包括:
(1) 由乙方所在地至甲方指定地點(diǎn)的運(yùn)輸。
(2) 現(xiàn)場安裝、調(diào)試。
(4) 對甲方操作人員的培訓(xùn)。
4、甲方承擔(dān)的具體工作包括:
(1) 及時提供工程安裝的具體要求,安裝場地的施工條件說明及通訊距離規(guī)定。
(2) 派出一名專職人員負(fù)責(zé)配合乙方安裝。在乙方進(jìn)入現(xiàn)場施工時,負(fù)責(zé)提供所需電力等便捷。具體要求由乙方事先提供。
(3) 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的有關(guān)辦證、與有關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)、保衛(wèi)、消防等所有協(xié)調(diào)工作及相關(guān)費(fèi)用。
(5)甲方應(yīng)對工程施工提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施,乙方向甲方提出基礎(chǔ)工程施工的標(biāo)準(zhǔn)。
五、工程維護(hù)
4. 以下情況造成顯示屏不能正常運(yùn)行,由甲方負(fù)責(zé):
六、工程進(jìn)度及驗(yàn)收
1.工程工期總計(jì)( )天,從甲方預(yù)付款匯入乙方指定帳號起到乙方安裝調(diào)試完畢止。
2.現(xiàn)場安裝、調(diào)試完畢后的( )天內(nèi),甲方應(yīng)對整個顯示屏工程進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)本合同各項(xiàng)條款規(guī)定及相關(guān)技術(shù)規(guī)范。
3.驗(yàn)收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成。
4.驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收報(bào)告,并由雙方代表在驗(yàn)收報(bào)告上簽字蓋章。
5.甲方無正當(dāng)理由在安裝調(diào)試完畢后的( )天內(nèi)不對工程進(jìn)行驗(yàn)收,視為驗(yàn)收合格。
6.若甲方未按合同規(guī)定的工程期限提供安裝場地和條件,造成工程不能按期完成,乙方不承擔(dān)工程逾期的責(zé)任。待合同規(guī)定工期期滿后,視為安裝完畢,甲方應(yīng)按合同有關(guān)條款向乙方支付工程費(fèi)用。
七、工程費(fèi)用結(jié)算方式
1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起( )天內(nèi),甲方預(yù)付乙方工程款 %,計(jì)¥ 元,合同生效。
2.產(chǎn)品運(yùn)抵甲方安裝現(xiàn)場后,甲方向乙方支付工程款 %,計(jì)¥ 元;安裝調(diào)試完畢后,甲方向乙方支付工程款 %,計(jì)¥ 元;驗(yàn)收后,甲方在( )天內(nèi)將工程余款 %,計(jì)¥ 元支付給乙方全部結(jié)清。
3.甲方在未付清全部工程費(fèi)用以前,產(chǎn)品產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。款付清后,產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。
4.工程款必須匯入乙方指定帳號。若匯入其他帳號,乙方不予承認(rèn),由此造成的后果由甲方自行承擔(dān)。
八、違約罰則
1. 由于乙方原因,工程未能按預(yù)定工期交付甲方(不可抗力因素除外),給甲方造成損失,則乙方應(yīng)向甲方支付拖期罰金 元/天。
2. 乙方必須根據(jù)合同要求,保證產(chǎn)品質(zhì)量。否則,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
3. 甲方在合同簽訂后未能及時預(yù)付工程款,則甲方應(yīng)向乙方支付延遲付款罰金 元/天;甲方未能及時提供特殊軟件要求的技術(shù)資料或不履行協(xié)作義務(wù)等原因,造成工程不能按期完成,乙方除有權(quán)將工期順延外還可要求甲方賠償因此遭受的實(shí)際損失;由于上述因素造成工程逾期的責(zé)任應(yīng)由甲方承擔(dān)。
九、特別約定:(若沒有則注明無)
十、爭議解決
在本合同及其附屬合同履行過程中發(fā)生的一切爭議,雙方應(yīng)本著互諒互讓的精神協(xié)商解決。
十一、附則
1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后成立,甲方預(yù)付工程款到達(dá)乙方指定帳號后生效。
2、任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及帳號等信息發(fā)生變化,應(yīng)書面通知另一方。
3、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽定補(bǔ)充協(xié)議。
4、本合同的附件及補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5、本合同一式 份,甲乙雙方各執(zhí) 份。
甲方 單位名稱 (蓋章)法人代表 (簽字) 代理人 (簽字)詳細(xì)地址 郵編電 話 傳真開戶銀行帳 號
乙方 單位名稱 (蓋章)法人代表 (簽字) 代理人 (簽字) 詳細(xì)地址 郵編電 話 傳真開戶銀行帳 號
看了承攬工程合同的人還看了:
1.承攬施工合同