工程居間合同在我國使用越來越多。工程介紹居間合同是怎樣的呢?以下是在學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的工程居間合同范文，感謝您的欣賞。

　　工程居間合同范文篇一

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方為其提供、招攬 工程業(yè)務(wù)，甲方承諾向乙方支付報酬。為明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方充分協(xié)商，訂立合同如下：

　　一、甲方委托乙方，為其單位提供、招攬工程業(yè)務(wù)，雙方其他業(yè)務(wù)，不受此合同約束。

　　二、乙方負責(zé)為甲方提供信息并聯(lián)系，以促成甲方實際與建設(shè)方簽訂工程合同。

　　三、報酬及給付方式：在乙方促成的工程合同簽訂后，甲方承諾將工程單價 元/平米以外的部分工程款給付乙方作為報酬;給付方式：建設(shè)方每向甲方支付一筆工程款后三日內(nèi)，甲方即向乙方支付相應(yīng)的報酬，以此類推，直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒絕或拖延給付。若甲方逾期給付，需另給付乙方應(yīng)付報酬的日萬分之五的滯納金。

　　四、乙方保證：在未促成甲方與建設(shè)方簽訂工程施工合同之前，不得向甲方收取任何費用。

　　五、目前確定乙方為甲方提供的工程為：

　　六、甲方依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)履行與建設(shè)方簽訂的建設(shè)合同，因此合同與建設(shè)方發(fā)生任何糾紛與乙方無關(guān)。

　　七、甲方依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)合法經(jīng)營，因甲方違法、違規(guī)等原因造成乙方為其提供、招攬的業(yè)務(wù)喪失，甲方仍應(yīng)參照本合同第三條的規(guī)定一次性給付乙方報酬。

　　八、乙方保證為甲方提供業(yè)務(wù)的合法性，對違法業(yè)務(wù)，甲方有權(quán)拒絕，并不對乙方支付任何費用。

　　九、本合同對甲、乙雙方長期有效。

　　十、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。解決不成的，可向原告住所或被告住所地人民法院提起訴訟。

　　十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　雙方簽字：

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

　　工程介紹居間合同范文篇二

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方為其招攬 項目，甲方承諾向乙方支付報酬。為明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方充分協(xié)商，訂立合同如下：

　　一、甲方委托乙方，為其提供、招攬工程業(yè)務(wù)，雙方其他業(yè)務(wù)，不受此合同約束。

　　二、乙方負責(zé)為甲方提供信息并聯(lián)系，以促成甲方在 工程項目中標。

　　三、報酬及給付方式：在乙方促成的工程項目全部或部分中標后，甲方承諾將工程項目中標總價款的 %給付乙方作為報酬;給付方式： 項目全部或部分中標后 日內(nèi)甲方將工程項目中標總價款的 %一次性支付給乙方。甲方不得以任何理由拒絕或拖延給付。若甲方逾期給付，需另給付乙方應(yīng)付報酬的日 分之 的滯納金。

　　六、甲方依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)履行與建設(shè)方簽訂的建設(shè)合同，因此合同與建設(shè)方發(fā)生任何糾紛與乙方無關(guān)。

　　七、甲方依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)合法經(jīng)營，因甲方違法、違規(guī)等原因造成乙方為其提供、招攬的業(yè)務(wù)喪失，甲方仍應(yīng)參照本合同第三條的規(guī)定一次性給付乙方報酬。

　　八、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。解決不成的，可向原告住所地或被告住所地人民法院提起訴訟。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

　　工程介紹居間合同范文篇三

　　甲方(委托人)：

　　聯(lián)系地址：

　　乙方(居間人)：

　　聯(lián)系地址：

　　聯(lián)系電話：

　　甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，達成如下協(xié)議：

　　一、委托事項

　　乙方接受甲方委托，負責(zé)就**省***工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設(shè)單位直接洽談，向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。

　　二、乙方的義務(wù)

　　1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息，內(nèi)容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設(shè)單位供應(yīng)材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察，

　　2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權(quán)取得居間報酬，并同意向甲方支付違約金壹百萬元。

　　3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業(yè)主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設(shè)單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項，無權(quán)取得居間報酬，并且賠償甲方因此而遭受的損失。

　　4、乙方應(yīng)保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執(zhí)行。

　　5、乙方在甲方與建設(shè)單位進行合同談判期間，應(yīng)盡到作為居間人的慎謹和誠實義務(wù)。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務(wù)負責(zé)協(xié)調(diào)好甲方與建設(shè)單位的關(guān)系。 6、乙方領(lǐng)取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務(wù)發(fā)票，相關(guān)的所得稅由乙方自承擔(dān)。

　　三、甲方義務(wù)

　　1、甲方負責(zé)提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責(zé)和建設(shè)單位進行合同談判。

　　2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無關(guān)。

　　3、如果居間成功，則甲方應(yīng)按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的1%向乙方承擔(dān)違約金。

>>>下一頁更多精彩“工程介紹居間合同范本”