第二條 乙方應(yīng)于__年__月__日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房(或乙方自找的周轉(zhuǎn)房)，甲方于乙方搬遷后__日內(nèi)一次付給乙方搬遷費(fèi)__元。

　　第三條 甲方對(duì)乙方在臨時(shí)周轉(zhuǎn)期間按下列情況給予補(bǔ)助：

　　1.乙方自行找房周轉(zhuǎn)，每人每月補(bǔ)助__元;

　　2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉(zhuǎn)房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補(bǔ)助__元;

　　3.乙方用甲方的簡(jiǎn)易房周轉(zhuǎn)的，周轉(zhuǎn)期間免收房租。簡(jiǎn)易周轉(zhuǎn)房沒有取暖裝置的，取暖季節(jié)每人每月補(bǔ)助__元取暖費(fèi)，并按規(guī)定補(bǔ)助增加的公共交通月票費(fèi)用。

　　第四條 甲方安置乙方的住房位于__，共__套__間，__層__號(hào)，配有__等裝備。

　　第五條 乙方家庭的全部成員(18歲以上者)__等__人一致簽字同意__作為乙方代表人，授權(quán)他(她)在合同文本和其它文件上簽字。甲方付給乙方的各項(xiàng)費(fèi)用，一律由乙方代表人__領(lǐng)取。甲方對(duì)乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼續(xù)糾紛等，一律不負(fù)責(zé)任。

　　第六條 甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費(fèi)用，逾期一日，應(yīng)按所欠款額的__%向乙方償付違約金(如不按時(shí)按量向乙方單位撥給報(bào)應(yīng)的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應(yīng)向乙方償付__元違約金);甲方如不按合同規(guī)定的地點(diǎn)和面積、層次給乙方安置住房，應(yīng)向乙方償付__元的違約金，乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴，要求甲方按合同履行義務(wù)。

　　乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請(qǐng)當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對(duì)乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應(yīng)向甲方償付違約金__元，甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時(shí)搬遷，時(shí)間順延，但必須告知甲方情況。

　　第七條 其它：____。

　　本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定。補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的，可提請(qǐng)當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門調(diào)解，調(diào)解不成的，可提請(qǐng)合同管理機(jī)關(guān)仲裁或有管轄權(quán)的人民法院裁決。

　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式__份，交__市(縣)房地產(chǎn)管理局、建設(shè)銀行、建委、計(jì)委__等單位各留存一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　建筑拆除合同范文3

（以下簡(jiǎn)稱甲方）（以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《江蘇省城市房屋建筑拆除工程施工安全管理規(guī)定》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就 xxxA標(biāo)段建筑物 拆除施工事項(xiàng)協(xié)商一致訂立本合同。

　　第一條 工程概況：同招標(biāo)文件A標(biāo)段工程明細(xì)。

　　第二條 施工內(nèi)容及質(zhì)量要求：按招標(biāo)文件要求。

　　第三條 合同工期：要求承包人在 xxxx年 xx 月 xx 日前完成合同范圍內(nèi)全部標(biāo)段內(nèi)建筑物的拆(發(fā)包人與承包人協(xié)商要求保留拆除部分除外)。，所有房屋建筑物拆除至自然地坪，垃圾清運(yùn)出場(chǎng)，場(chǎng)地平整至區(qū)內(nèi)地坪±0。

　　第四條 雙方職責(zé)和義務(wù)：

　　1、發(fā)包人：提供相關(guān)圖紙查詢，但不提供圖紙;負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督承包人按施工方案進(jìn)行拆除。

　　發(fā)包人工地代表姓名： 。

　　發(fā)包人的職責(zé)和義務(wù)：負(fù)責(zé)本拆除工程項(xiàng)目的管理、協(xié)調(diào)、控制，保證合同的全面落實(shí);在承包人具體施工中，發(fā)包人有責(zé)任有義務(wù)有權(quán)利向承包人咨詢工程進(jìn)展進(jìn)度、安全施工、文明施工、降水除塵、廢棄物清運(yùn)、施工人員人身保險(xiǎn)等具體情況;發(fā)包人協(xié)助xxx市拆遷管理辦公室檢查承包人合同工期的責(zé)任和履約能力;發(fā)包人協(xié)助承包人處理在拆除標(biāo)段內(nèi)的相關(guān)問題。

　　2、承包人：負(fù)責(zé)按招標(biāo)文件要求和投標(biāo)文件承諾完成A標(biāo)段建筑物拆除工作。

　　承包人工地代表姓名： ，項(xiàng)目經(jīng)理：

　　承包人的職責(zé)和義務(wù)：承包人不得更換項(xiàng)目經(jīng)理，如遇特殊情況需要更換項(xiàng)目經(jīng)理，必須經(jīng)發(fā)包人同意后方可變更，并補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù);否則，發(fā)包人有權(quán)終止合同，由此造成的所有損失由承包人負(fù)責(zé);承包人需按發(fā)包人招標(biāo)文件中有關(guān)規(guī)定按時(shí)完成拆除要求、工期和任務(wù)，遇不可抗力非人為因素，承包人可向發(fā)包人書面陳述，有權(quán)利維護(hù)自身的合法權(quán)益;自覺服從xxx市拆遷管理辦公室和發(fā)包人的管理和指揮，并主動(dòng)協(xié)助xxx市拆遷管理辦公室和發(fā)包人對(duì)拆除工期、質(zhì)量、相應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的驗(yàn)收;配合發(fā)包人處理好與其他標(biāo)段之間問題的處理。

　　第五條 工程量、合同造價(jià)及付款方式：

　　1、工程量：招標(biāo)文件中A標(biāo)段工程

　　2、合同造價(jià)： 壹佰壹拾玖萬捌仟柒佰零捌元捌角(¥1197808.8元)

　　3、承包人在收到中標(biāo)通知書后二天內(nèi)，按投標(biāo)文件中的投標(biāo)報(bào)價(jià)，將費(fèi)用打入發(fā)包人指定銀行帳戶。

　　第六條 技術(shù)要求：按招標(biāo)文件要求

　　第七條 垃圾的清掃、外運(yùn)及消納：由承包人負(fù)責(zé)，費(fèi)用由承包人承擔(dān)。

　　第八條 安全、文明、消防環(huán)衛(wèi)要求：承包人應(yīng)嚴(yán)格按照國家、省、市關(guān)于工程拆除的有關(guān)安全、文明、消防和環(huán)境衛(wèi)生的法律法規(guī)和要求組織施工。

　　第九條 違約責(zé)任：

　　1、承包人必須按合同規(guī)定的期限完成拆除任務(wù)，由自身原因?qū)е卵悠诮坏氐?，按每延期一天支付違約金人民幣捌萬元，款項(xiàng)由發(fā)包人直接從承包人的履約保證金中扣除，承包人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。

　　2、承包人因自身原因延期交地超過5天的，發(fā)包人有權(quán)按招標(biāo)文件有關(guān)規(guī)定，沒收其全部履約保證金。

　　3、承包人在實(shí)施拆除過程中應(yīng)文明施工，安全施工，因自身原因?qū)е掳踩鹿实?，由承包人承?dān)一切的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。

　　4、承包人在實(shí)施拆除工作后必須清理干凈施工場(chǎng)地上所有建筑垃圾，直至xxx市拆遷管理辦公室和發(fā)包人確認(rèn)已達(dá)到招標(biāo)文件中規(guī)定的驗(yàn)收條件。

　　5、承包人必須按投標(biāo)文件中擬定的項(xiàng)目管理人員，組織進(jìn)場(chǎng)施工，不得更換，主要管理人員每更換一人罰款5000元。

　　第十條 合同糾紛處理

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向 項(xiàng)目所在地 人民法院起訴。

　　第十一條 合同生效及其他

　　1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章，并在發(fā)包人收到承包人提交的全部投標(biāo)報(bào)價(jià)款后生效;如需修改或補(bǔ)充合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)發(fā)包人、承包人協(xié)商，共同簽署書面修改或補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議將作為本合同不可分割的一部分;本合同一式八份，發(fā)包人、承包人各執(zhí)四份。

　　2.承包人的投標(biāo)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金，發(fā)包人在本合同期限內(nèi)與xxx市拆遷管理辦公室共同對(duì)本標(biāo)段拆除工程驗(yàn)收合格后，發(fā)包人將履約保證金一次性返還給承包人，此期間的履約保證金不計(jì)利息。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　

　看了建筑拆除合同的人還看了：

1.建筑物拆除工程合同樣本

2.房屋拆除合同范本

3.房屋拆除施工合同樣本

4.工程拆除合同范本

5.拆除合同樣本

6.裝修拆除合同范本