工程施工合同書(shū)(2)
工程施工合同書(shū)
8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期,工期可以按實(shí)際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
9、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的80%。
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后,甲方支付至結(jié)算總價(jià)的97%,工程保修金留結(jié)算總價(jià)的3%,自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題15天內(nèi)全額返還,保修金不計(jì)利息。
10、違約責(zé)任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任,合同沒(méi)有約定的,案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對(duì)方損失的,違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
11、安全生產(chǎn)和文明施工
認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時(shí)做好社會(huì)綜合治理工作。
12、爭(zhēng)議的解決
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)調(diào)解,調(diào)解不成時(shí),雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資,如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過(guò)程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。 本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同書(shū)范文3
建設(shè)單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
施工單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》,結(jié)合本工程的具體情況,為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任,本著互相協(xié)作,確保施工項(xiàng)目順利完成的原則,經(jīng)過(guò)協(xié)商簽訂本合同。
第一條 工程項(xiàng)目
(一)工程地點(diǎn):
(二)工程內(nèi)容:具體詳見(jiàn)附件一改造項(xiàng)目工程表
(三)承包方式:包工包料
第二條 工程造價(jià)為人民幣
第三條 合同工期
1.雙方商定總工期 30天。
開(kāi)工日期: 2010 年 05 月 20 日,竣工日期: 2010 年 06 月 20 日
2.如遇下列情況,經(jīng)甲方代表簽證后,工期可以順延。
?、僖蛴鋈肆Σ豢煽咕艿淖匀粸?zāi)害(臺(tái)風(fēng)、火災(zāi)、地震)等造成的停工。
?、谝蛟O(shè)計(jì)圖紙修改,增加了工程量,而受影響時(shí)。
?、垡蛲K?、停電等情況達(dá)六小時(shí)以上時(shí)。
?、芗追揭蜇?cái)力不足或不按合同規(guī)定預(yù)付工程備料款和工程進(jìn)度款,而受影響時(shí)。
⑤甲方不能按合同規(guī)定在開(kāi)工前五天,交出施工場(chǎng)地和接通施工水源、電源時(shí)。
第四條 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和保修期
(一) 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家現(xiàn)行施工規(guī)范驗(yàn)收
(二) 工程保修按建設(shè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,保修自竣工驗(yàn)收簽字之日起計(jì)算,
(三) 屬乙方施工范圍的工程項(xiàng)目,因施工質(zhì)量問(wèn)題造成損壞的,乙方應(yīng)給予免費(fèi)修補(bǔ)。
第五條 材料設(shè)備供應(yīng)
(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號(hào)采購(gòu)。
(二) 材料設(shè)備附有出廠合格證明,材料設(shè)備有異議進(jìn)行檢驗(yàn)。
第六條 付款方式
(一)由乙方完成工程量的30%,甲方付總造價(jià)的30%給乙方;
(二)乙方完成工程量的60%,甲方再付總造價(jià)的30%給乙方;
(三)當(dāng)工程竣工驗(yàn)收后七天內(nèi)甲方支付竣工結(jié)算總價(jià)的 37 %;
(四)剩余3 %工程款在竣工驗(yàn)收之日起三年內(nèi)一次結(jié)清。
第七條 責(zé)任范圍
(一)甲方責(zé)任:
1、負(fù)責(zé)解決施工及生活用水、用電、道路暢通;
2、及時(shí)組織工程竣工驗(yàn)收工作;
3、按本合同規(guī)定的期限辦理竣工驗(yàn)收并支付乙方工程款。
(二)乙方責(zé)任:
1、按施工安全規(guī)范保證施工質(zhì)量,精心施工、按時(shí)完工、交付使用,凡施工期發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
① 承包人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員防火防盜安全教育,施工人員不得在施工現(xiàn)場(chǎng)違法亂紀(jì),一旦發(fā)生問(wèn)題,后果自負(fù)。
② 乙方現(xiàn)場(chǎng)施工人員應(yīng)無(wú)條件服從遵守施工場(chǎng)內(nèi)各項(xiàng)管理規(guī)定,無(wú)條件服從場(chǎng)地內(nèi)保安的管理,妥善處理好相鄰單位的關(guān)系,否則一切后果自負(fù)。
?、?乙方施工期間損壞原有建筑物、消防設(shè)施應(yīng)負(fù)責(zé)一切后果。
2、負(fù)責(zé)做好材料、設(shè)備的采購(gòu),保管工作:
3、負(fù)責(zé)及時(shí)清理建筑垃圾,工程施工結(jié)束后,負(fù)責(zé)清理完畢場(chǎng)內(nèi)建筑垃圾。
第八條 其它事項(xiàng)
(一)合同簽訂后,甲方要求增加或變更工程項(xiàng)目,必須遵守下列原則:
1、經(jīng)雙方充分協(xié)商,發(fā)出“設(shè)計(jì)變更通知單”
2、待乙方提交設(shè)計(jì)圖紙、報(bào)價(jià)或項(xiàng)目調(diào)整后,甲方須分別簽字蓋章認(rèn)可;
3、增加或變更內(nèi)容所需材料必須落實(shí);
(二)乙方施工凡因乙方人員施工不當(dāng)造成的損失乙方自負(fù);
(三)甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方停工的誤工損失;
(四)合同未盡事項(xiàng),經(jīng)雙方研究另立補(bǔ)充件,與本合同同具法律效力。合同執(zhí)行中若發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商無(wú)效,可提交有關(guān)仲裁機(jī)構(gòu)裁決。
(五)合同經(jīng)雙方簽字蓋章生效,至工程竣工驗(yàn)收和結(jié)清工程款后失效。
第九條 本合同一式 貳 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份,均具有同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了工程施工合同書(shū)的人還看了: