承包合同書模板【5篇】
在承包合同中,承包人應(yīng)按照與定作人約定的標準和要求完成工作,定作人主要目的是取得承包人完成的工作成果。承包合同怎么寫呢?更多承包合同書模板請點擊“通用合同”查看。
承包合同書模板1
甲方:_(寫明名稱、法定代表人和住所)(發(fā)包方)
乙方:_(同上)(承包方)
甲乙雙方按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結(jié)合工程的實際情況,達成如下協(xié)議。
(1)作為承包方為講,首先要了解工程基本情況,包括發(fā)包方提供的圖紙情況、工程量、工程的難易程度、工期要求、需要達到的施工力量等。如果承包方的施工力量與工程不適應(yīng),則應(yīng)當講明,否則,應(yīng)當承擔相應(yīng)的責任。
(2)作為發(fā)包方,應(yīng)當審查承包方的資質(zhì)等級,是否有力量承包此項工程。對于是否允許承包方轉(zhuǎn)包,應(yīng)當事先在合同中講明。
(3)發(fā)包方應(yīng)當加強對工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查,在合同中應(yīng)當明確監(jiān)督的方式、時間、工程內(nèi)容;對需要進行中間驗收的部分要作出適當?shù)陌才拧?/p>
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著自愿、平等、協(xié)商一致的原則,結(jié)合工程的實際情況,為確保各方利益,經(jīng)協(xié)商一致達成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
二、工程地點
三、工程期限
1、本合同總工期為年月日開工,至年月日結(jié)束。
2、如遇下列情況,工期作相應(yīng)順延。
(1)施工現(xiàn)場不符合安全施工;
(2)設(shè)計范圍內(nèi)重大設(shè)計變更;
(3)人力不可抗拒的自然災(zāi)害(如臺風、地震及戰(zhàn)爭)而影響工程進度;
(4)甲方不能按合同規(guī)定支付工程款。
乙方在以上情況發(fā)生的十天內(nèi),就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟支出向甲方提出報告。甲方代表在收到報告后,在十天內(nèi)予以確認和答復(fù),逾期不予答復(fù),乙方可視為要求已被確認。
四、工程價款
工程總價:人民幣元整(¥元)。
五、付款方式
1、合同生效后,甲方在一周內(nèi)向乙方支付工程總價50%作為預(yù)付款,即人民幣元整(¥元);
2、工程施工結(jié)束后,甲方在一周內(nèi)向乙方支付工程總價40%的款項,即人民幣元整(¥元);
3、工程驗收結(jié)束后,甲方在一周內(nèi)向乙方付清全部余款,即人民幣元整(¥元)。
六、工程驗收
1、當該工程完工后,由乙方向甲方提出書面竣工驗收申請。甲方應(yīng)在7天內(nèi)安排驗收工作,并告知乙方參加驗收。乙方自提出申請驗收報告7天后,因甲方原因未安排驗收的,則視為該工程符合設(shè)計和施工方案要求,運行正常,通過驗收。
2、工程未經(jīng)驗收,甲方若需啟用,須與乙方協(xié)商,經(jīng)同意方可使用。若未經(jīng)乙方同意啟用,將視為通過驗收。
3、整個工程驗收合格,則通過竣工驗收的當天即為竣工日期。
承包合同書模板2
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,委托、承攬雙方按平等互利原則,協(xié)商一致簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條工程范圍
1、甲方委托乙方安裝延安寶岳工貿(mào)有限公司共計電梯數(shù)量為(大寫)臺。
2、土建尺寸及要求:由委托方提供經(jīng)安裝項目工程確認的《電扶梯土建布置圖》。
第二條安裝費總金額
注:此費用包括電梯起吊、腳手架部分改造及電梯井道照明安裝。(包括井道預(yù)留孔洞墻面敲打)
第三條結(jié)算方式及付款期限
1(10000.00元)
2、委托方在承攬方安裝調(diào)試完畢,驗收申報前支付承攬方貳萬元整。(20000.00元)
3、電梯經(jīng)技監(jiān)局檢驗合格,電梯交付使用后,委托方支付承攬方壹萬元整。(10000.00元)
4、電梯安裝完畢驗收合格,一年免保期到期后,委托方支付承攬方壹萬元整(10000.00)
第四條質(zhì)量保證
1、承攬方安裝的電梯按國家GB7588-20__標準(當速度≤2m/s時,同時符合GB10060標準)、GB16899標準驗收。
2、承攬方自產(chǎn)品安裝驗收交付(書面移交)之日起12個月內(nèi),對產(chǎn)品安裝質(zhì)量提供保證。
第五條委托方責任
1.向承攬方提供經(jīng)項目單位確認的《電梯井道土建布置圖》。
2.提供符合國家標準的全套設(shè)備產(chǎn)品,提供產(chǎn)品相關(guān)的全套資料。
3.委托方負責將合同所訂的全套產(chǎn)品運抵用戶工地。
第六條承攬方的責任
1.嚴格按照國家和制造廠有關(guān)標準、規(guī)范進行開工申報、安裝、檢驗工作。對所安裝的電梯井道尺寸進行核對。負責電梯接貨、搬運、保管工作。
2.承攬方負責電梯安裝后一年免費保養(yǎng)、年審工作。一年后由承攬方和用戶簽訂有償保養(yǎng)合同。
3.承攬方安裝人員必須嚴格按照安全操作程序及規(guī)范施工,杜絕人身傷亡事故。
4.負責接受甲方委托,指派持證人員按甲方規(guī)定的要求,國家標準和當?shù)厥杏嘘P(guān)安裝該10臺電梯,對安裝過程的安裝質(zhì)量和安全負責(現(xiàn)在發(fā)生安全事故,責任由乙方負責)。
第七條安裝竣工檢測
1.安裝結(jié)束自檢合格后,承攬方向當?shù)胤ǘ娞輽z驗部門辦理驗收申報手續(xù),驗收合格或整改合格后辦理電梯使用移交手續(xù)。
2.存在下列任何情形之一,不辦理電梯移交手續(xù),委托方不得自行接管使用,擅自接管使用由此產(chǎn)生的一切安全和質(zhì)量責任均由委托方承擔,給承攬方或他方造成損失的應(yīng)同時承擔賠償責任。
安裝產(chǎn)品未經(jīng)當?shù)卣鞴懿块T驗收。□未辦理經(jīng)承攬方確認的書面移交手續(xù)。
第八條違約責任
1.委托方擅自中止合同,無權(quán)請求返還定金。
2.安裝期間,因委托方原因造成誤工,則工期按照實際延誤時間順延。
3.委托方逾期付款,應(yīng)承擔安裝總價每天萬分之三的違約金。
4.其他違約責任按《合同法》以及其他相關(guān)法律承擔各自責任。
第九條其他事項
1.電梯驗收合格后,書面移交委托方前,如委托方提出使用要求,則委托方應(yīng)與承攬方簽訂電梯借用協(xié)議。
2、在合同履行期間,由于不可抗力的原因造成無法按委托、承攬雙方合同條款履行時,在取得合法證明后,可免于承擔違約責任,但無法履約方應(yīng)采取積極措施,減少雙方損失。
3.委托方、承攬方在合同履行期內(nèi)如遇合同爭議時,可以通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成時,雙方任何一方可以向人民法院提起訴訟。
4.本合同一式貳份,甲方持壹份、乙方持壹份。
5.合同自雙方簽字蓋章之日起生效。委托、承攬雙方對合同條款如果進行修改,必須雙方簽字蓋章后方能生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承包合同書模板3
甲方:乙方:
為促進果品生產(chǎn),提高土地管理水平,增加集體和個人經(jīng)濟收入,根據(jù)上級文件的規(guī)定,本著公平公正合理的原則,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,簽訂本土地承包合同,條款如下:
一、承包土地的基本情況
二、甲方將土地畝承包給乙方經(jīng)營管理。承包期年,自年月日起,至年月日止。
三、承包費交納數(shù)量和時間:
承包費每畝元,于每年12月30日前交清下一年的承包費。
四、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方根據(jù)技術(shù)部門的要求,制定年度管理標準和檢查制度,并及時督促乙方按標準搞好土地管理工作。
2、對故意損壞果樹,不按果樹部門技術(shù)要求操作管理,及改變用途(如種地、建廠等),甲方有權(quán)依法收歸集體重新發(fā)包。
3、甲方協(xié)同有關(guān)部門每年不定期對土地管理情況進行檢查,對不按標準要求管理或變相毀壞土地的進行一定的經(jīng)濟處罰,情節(jié)嚴重的按《森林法》的有關(guān)規(guī)定依法給予刑事處罰。
4、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方按時施肥、澆水、打藥、修剪等土地管理工作。5、甲方要根據(jù)乙方的要求積極組織新技術(shù)的學(xué)習(xí)培訓(xùn),為乙方搞好果樹生產(chǎn)提供信息服務(wù)。
五、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方要嚴格按甲方的標準要求進行土地管理,努力提高果品產(chǎn)量和質(zhì)量。2、經(jīng)甲方同意,乙方在承包期內(nèi)可將土地部分或全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)包戶必須承擔原乙方承擔的一切義務(wù)。
3、乙方必須服從國家、集體建設(shè)項目用地及其他公共設(shè)施等項目用地,補償按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4、合同期滿后,甲方如繼續(xù)發(fā)包,在同等條件下,乙方可優(yōu)先承包。
六、違約責任、
1、承包期內(nèi)甲方不得隨意改變乙方的土地承包權(quán),如有違反,應(yīng)承擔相應(yīng)的經(jīng)濟、民事、法律責任。
2、承包期內(nèi),乙方如不按標準管理或故意損壞果樹,每損壞一棵賠償100元,并由乙方及時予以補植,如長期撂荒或改變用途,甲方有權(quán)終止合同,另行承包,其預(yù)交承包費不予退讓。
3、合同期滿后,乙方每減少一棵結(jié)果果樹,賠償甲方100元,如達不到技術(shù)部門規(guī)定的果樹管理標準(如:保葉率80%以上,枝、干病害率5%以內(nèi)等),根據(jù)具體情況給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。
七、本合同不因甲方代表人變更而變更,任何一方不得擅自解除合同或改變合同內(nèi)容,否則承擔法律責任。
八、本合同自簽定之日起生效。如有未盡事宜,由甲、乙雙方按國家法律和政策,共同協(xié)商作出補充規(guī)定,并報合同主管部門批準后生效。補充規(guī)定與本合同具有同等的法律效力。
九、本合同一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)管站存檔一份。
十、本合同自簽定之日起生效。
發(fā)包方(章):
法人代表:承包方(章):
年月日
承包合同書模板4
甲方:
乙方:
甲乙雙方協(xié)商甲方()將承包給乙方()耕種。
雙方達成以下承包約定:
第一條:甲方承包
第二條:承包期年月日至年月止,承包價格約定:可以一年一定或三至五年綜合定價。交款時間.
第三條:承包期內(nèi),如國家集體對該承包地收繳各項稅費,都乙方負責上繳。
第四條:甲方保證發(fā)包土地使用權(quán)的完整,并幫助乙方協(xié)調(diào)土地的周邊村可能出現(xiàn)的有關(guān)事宜。
第五條:乙方承包土地必須合法經(jīng)營。
第六條:承包期內(nèi),本合同不因乙方因病不能繼續(xù)經(jīng)營而中止,其繼承人可承繼本合同約定的權(quán)力和義務(wù)。
第七條:除雙方協(xié)商一致外,任何一方不得無故解除本合同,否則應(yīng)賠償對方的經(jīng)濟損失。
第八條:在承包期限內(nèi),若遇國家政策變化或因不可抗力致使合同無法繼續(xù)履行,由此造成的經(jīng)濟損失雙方互不承擔責任,
第九條:本合同承包期滿或雙方協(xié)商一致解除合同后十日內(nèi),乙方向甲方辦理交接手續(xù),并保證土地及其地上建筑等的相對完整。
第十條:乙方不得將土地轉(zhuǎn)包第三方。
第十一條:在履行本協(xié)議的過程中,雙方遇到分歧應(yīng)協(xié)商解決,若達成一致可另行補充,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第十二條:乙方在承包期內(nèi),對土地布局進行改動要經(jīng)甲方同意。
第十三條:本合同發(fā)行完畢后,甲方若繼續(xù)對外承包或出租,在同等條件下,乙方有優(yōu)先承包或承租權(quán)。
第十四條:本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,自簽訂之日起生效。
甲方:乙方:
見證人:
年月日簽訂
承包合同書模板5
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方現(xiàn)就甲方委托乙方水電安裝包工包料事宜,經(jīng)協(xié)商達成一致,簽訂本合同并共同遵守。
第一條委托事項
甲方由于工程進展需要,擬將的水電安裝工程以包安裝、包工具、包料的形式委托乙方承包施工。
第二條乙方工作內(nèi)容
1、包材料損耗(損耗按定額執(zhí)行)。
2、包預(yù)留套管、預(yù)埋給水管,包給排水材料安裝(不包含所有二次增壓設(shè)備,空調(diào)冷凝管以及室外雨水管的安裝。)
3、電施工程,電柜下樁及表后的其他工程按圖施工。防雷連接,弱電預(yù)埋。(不包含,消防弱電配管和穿線,熒光燈具安裝,以及其它燈具,設(shè)備電力,變壓器和發(fā)電機組,各種配電柜,所有的計量表材料安裝。)
4,所有水電工程以建筑物外軸線1。5米為標準。(不包括消防。)
第三條施工工期
1、乙方應(yīng)嚴格按甲方要求的工期組織施工,確保工期目標順利實現(xiàn)。
本合同約定本工程總工期為天;開工日期為:年月日,竣工日期為:年月日。
2、如遇下列情況,經(jīng)甲方代表書面簽字認可后,工程可以順延。
(1)甲方不能按合同約定提供開工條件;
(2)工程量變化和設(shè)計變更;
(3)非乙方原因超過4個小時以上(包括但不限于)停水、停電等情況;
(4)工程款未按時支付;
(5)不可抗力(如地震臺風火災(zāi)等)。
3、由甲方責任造成的工期延誤,甲方應(yīng)支付由此給乙方造成的窩工損失及其他增加費用,相應(yīng)順延工期。
第四條工程總造價
給水工程,電工程。
按每㎡建筑面積元作為結(jié)算依據(jù);
總價:
工程總量㎡,合計工程總造價為人民幣大寫元,小寫元。
第五條付款辦法
依工程建造不同時期為付款的時間節(jié)點,分批支付,具體為:
1。出正負零,付總造價的元;
2。正負零以上每完成兩層,付總造價的元;
3。主體封頂,甲方支付給乙方的款額不低于總造價的元;
4。積水排水做完,付總造價的元;
5,穿線安裝完畢,付總造價的元;
6。完工驗收,支付總造價的元;
7,剩余3%,元,為維修質(zhì)保金,保修期滿結(jié)清。
第六條雙方責權(quán)
(一)甲方:
1、提供水源、電源及場內(nèi)施工道路,提供施工圖紙,派出專業(yè)施工員現(xiàn)場管理,解決工程有關(guān)問題。
2、負責辦理工程變更手續(xù),及時通知乙方更改施工。
3、組織各層段的隱蔽工程驗收,及時提出存在問題及發(fā)出整改通知書,監(jiān)控工程質(zhì)量。
4、按合同規(guī)定按時支付工程款。
5、及時組織有關(guān)材料進場。
6、在乙方如期完成任務(wù)的前提下,交付給甲方正常使用,甲方必須立即組織竣工驗收,確保收工,如期交付業(yè)主使用。如果甲方在乙方完成天內(nèi),還沒有組織竣工驗收,雙方均視作已驗收,并支付乙方工程余款,進入工程的保修期內(nèi)。
7、甲方必須按節(jié)點支付工程款,如因工程款不按期發(fā)放,而影響工程進展,則工期相應(yīng)延期,并承擔每日工程款總額的5%的違約金。
8、乙方在完成甲方的工程后,甲方必須按本合同結(jié)清余款,如果無法結(jié)清,甲方除承擔支付余款義務(wù),并當承擔每日工程款總額的5%的違約金。
(二)乙方:
1、依據(jù)設(shè)計圖紙、甲方要求及工程進度進行施工。
2、編制施工方案及施工計劃,上交參加施工人員名單及組織架構(gòu)表,按時參加安全學(xué)習(xí)及工程例會。
3、負責對已完成的產(chǎn)品作產(chǎn)品保護。如果屬乙方自身故意破壞,追究乙方法律責任及索賠,如非乙方故意破壞,乙方可協(xié)助甲方修復(fù),甲方僅支付正常施工的平均工資即可。
4、嚴格按有關(guān)施工規(guī)范及強制條文有關(guān)規(guī)定執(zhí)行施工,如認為需作圖紙變更的',書面向甲方提出申請,否則,后果由乙方負全責。
5、按規(guī)定搞好文明施工及安全生產(chǎn),由于乙方故意違章作業(yè),造成安全事故,包括傷及他人的,一切責任及賠償均由乙方負責。
6、執(zhí)行項目部的管理制度,違反者甲方按規(guī)定處罰乙方。
7、乙方包本工程修改人工元以內(nèi),超過的按簽證調(diào)整,
8、乙方有權(quán)確保自身的合法權(quán)益,和合理要求,反對違章指揮。
第七條管理辦法
1、工人必須戴好安全帽進場施工。
2、乙方所有進場的機具需造冊登記,進場時交甲方存檔,機具退場由甲方項目經(jīng)理開放行條放行,否則,不給予放行。
3、按規(guī)定組織新工人進場時參加安全學(xué)習(xí)。
4、不得擅自請甲方人員娛樂、餐宴、休閑、送禮等,違者每次罰款壹仟元。
第八條質(zhì)量責任
1、乙方必須熟識圖紙,必須嚴格按圖施工,按設(shè)計要求及有關(guān)施工規(guī)范施工,乙方違反上述要求造成甲方經(jīng)濟損失及工期損失的,由乙方負責賠償,乙方員工必須考試上崗。
2、驗收表格80%優(yōu)良的視為優(yōu)良,不足的視為合格。
第九條安全責任
1、甲方必須為班組施工人員購買意外險。
2、若乙方未購買意外險,造成乙方人員發(fā)生工傷事故的,乙方必須負責工傷人員的一切賠償;甲方若在事故中為乙方墊付費用,則在以后工程結(jié)算中從乙方工程款中扣除相關(guān)費用。
第十條合同生效及其他
1、保修期:保修壹年,日期由該樓綜合驗收之日起計算。
2、所有因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議將通過雙方友好協(xié)商解決。如果雙方不能通過友好協(xié)商解決爭議,則任何一方可通過乙方所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
4、本合同經(jīng)雙方代表簽字,甲方蓋章后生效,完工及保修期滿后自行作廢,本合同壹式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,具同等法律效力。
甲方:乙方:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承包合同書模板【5篇】相關(guān)文章:
★ 承包合同范本