工程建造施工合同范本2022
在當(dāng)今社會(huì)的發(fā)展中，人們對(duì)合同愈發(fā)重視，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。下面是小編為大家整理的工程建造施工合同范本2022，更多合同范本點(diǎn)擊“施工合同范本”查看！
工程建造施工合同1
甲方(全稱)：(簡稱：甲方)
乙方(全稱)：(簡稱：乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：蘇地__-B-23地塊項(xiàng)目外遮陽工程(一標(biāo)段)(16#17#21#樓)
工程地點(diǎn)：蘇州高新區(qū)馬運(yùn)路北，濱河路東天之運(yùn)花園
工程內(nèi)容：外遮陽制作供貨和安裝
二、工期要求
根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際施工進(jìn)度要求
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)保期
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格;質(zhì)保期：貳年
五、合同價(jià)款
單價(jià)：252元/㎡，圖紙面積為2851.68㎡
總價(jià)：(大寫)柒拾壹萬捌仟陸佰貳拾叁圓(小寫)￥718623元整乙方組織生產(chǎn)前，須現(xiàn)場測(cè)量窗戶尺寸，并向甲方出具實(shí)測(cè)尺寸清單，甲方認(rèn)可后方可組織生產(chǎn)，此清單經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后作為排產(chǎn)及竣工結(jié)算的依據(jù)，亦作為本合同的補(bǔ)充，具有同等法律效力。
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、本合同專用條款、本合同補(bǔ)充條款
3、本合同通用條款
4、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
5、圖紙、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、乙方向甲方承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
十、合同生效
合同訂立地點(diǎn)：蘇州
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程建造施工合同2
發(fā)包方：簡稱甲方
承包方：簡稱乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)行政法律法規(guī)遵循平等、自愿、公平、誠實(shí)守信的原則在雙方自愿的基礎(chǔ)上達(dá)成以下協(xié)議，如下：
一、工程概況
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
結(jié)構(gòu)類型：
二、承包范圍。
三、承包內(nèi)容。
1、基礎(chǔ)土方開挖，含機(jī)械、清土、換沙層、土方回填夯實(shí)。主體工程基礎(chǔ)部份至上部結(jié)構(gòu)鋼筋，混凝土，磚砌筑，內(nèi)外墻粉刷，外墻磚，層面磚，樓面找坪層，樓梯花崗石，屋面保溫層，保護(hù)層，植筋工程，構(gòu)件及構(gòu)筑物工程，室外散水，散水溝，化糞池及施工圖紙的全部內(nèi)容，砼養(yǎng)護(hù)工作等等。
2、鋼管腳手架模板，釘子，鐵絲，拉片，鋏子，扣子，安全網(wǎng)，含材料費(fèi)及一切費(fèi)用。
3、機(jī)械吊機(jī)，含機(jī)械備案，砂漿攪拌機(jī)，閃光對(duì)焊機(jī)，切斷機(jī)，豎焊機(jī)，彎曲機(jī)，調(diào)直機(jī)，平板振動(dòng)機(jī)，振動(dòng)機(jī)棒，電纜線，燈線，三級(jí)配電箱，打夯機(jī)，電纜線及燈線含材料費(fèi)及一切費(fèi)用。
4、井吊，攪拌機(jī)操作人員，由乙方提供，人工費(fèi)由乙方支付。
四、設(shè)計(jì)變更及圖紙修改增減工程。
圖紙會(huì)審后所發(fā)生的圖紙修改和設(shè)計(jì)變更產(chǎn)生的增加工程量大于1000元以上的按市場單價(jià)計(jì)算，小于1000元的不計(jì)。減少工程大于1000元的按市場單價(jià)扣減，小于1000元的不扣。
五、合同單價(jià)及結(jié)算付款方式。
1、單價(jià)：按建筑面積計(jì)算/㎡
2、結(jié)算方式和付款方式：建筑面積按云南省建設(shè)廳頒發(fā)的現(xiàn)行工程，結(jié)算定額及有關(guān)規(guī)定的建筑面積計(jì)算規(guī)范進(jìn)行計(jì)算。乙方進(jìn)場基礎(chǔ)工程施工完，按工程量的80%支付上部結(jié)構(gòu)，按每月進(jìn)度工程量的80%支付，工程竣工驗(yàn)收后支付95%。其余款項(xiàng)保修期滿一次性付清。
六、工期要求。
1、總工期：天，進(jìn)度按甲方與業(yè)主簽訂合同工期為準(zhǔn)，同時(shí)必須按項(xiàng)目部的旬、月、周進(jìn)度計(jì)劃要求執(zhí)行。
2、延誤進(jìn)度處罰條款：按甲方的總進(jìn)度計(jì)劃，月計(jì)劃，周計(jì)劃要求。在施工中，按分部，分項(xiàng)工程進(jìn)行周計(jì)劃計(jì)算。拖延一天罰款1000元，提前不獎(jiǎng)。停電、停水、下雨、材料不到位則工期延誤，無論以任何理由乙方擅自停工，罰款5000元。
七、工程質(zhì)量要求
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照國家現(xiàn)行建筑施工技術(shù)及安全技術(shù)施工規(guī)范建筑工程。施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，單位工程，一次性驗(yàn)收合格，如工程質(zhì)量不合格產(chǎn)生二次驗(yàn)收。驗(yàn)收的一切費(fèi)用及損失由乙方承擔(dān)費(fèi)用，從工程款中扣除。
2、分項(xiàng)工程質(zhì)量要求處罰：模板頂板為清水模，在施工中，如出現(xiàn)崩模及撐不穩(wěn)垮塌，頂板不平。損失的材料費(fèi)及其它經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。
3、混凝土分項(xiàng)工程：澆筑時(shí)出現(xiàn)空洞麻面、脫節(jié)，不干整，裂紋，振動(dòng)不密實(shí)，影響質(zhì)量外觀及公司形象處罰5000-10000元。嚴(yán)重者清出工地現(xiàn)場賠償一切經(jīng)濟(jì)損失。
4、磚砌筑分項(xiàng)工程：在施工中，未按圖紙規(guī)范施工的出現(xiàn)工程質(zhì)量問題或大面積返工，破壞，修補(bǔ)，材料按定額的3倍賠償單價(jià)，按材料進(jìn)行計(jì)算并處罰。
5、室內(nèi)外墻體抹灰工程：未按施工技術(shù)人員底方案操作的，出現(xiàn)墻面空鼓，開裂造成大面積反工，修補(bǔ)，每平方米扣材料費(fèi)100元并處罰1000-5000元。外墻磚，施工出現(xiàn)表面不干整，空殼，砂漿不飽造成反工。賠償材料費(fèi)的3倍，并每棟處罰5000元。
6、出現(xiàn)任何質(zhì)量事故，不聽施工技術(shù)人員指揮整改修補(bǔ)，多次發(fā)生質(zhì)量問題，甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰直至。終止施工合同一切損失乙方自負(fù)。所有工程款，待交工驗(yàn)收后再進(jìn)行結(jié)算。
八、安全文明施工要求：按云南省安全文明施工相關(guān)要求達(dá)到建設(shè)局示范工地標(biāo)準(zhǔn)要求。
九、甲方安全生產(chǎn)職責(zé)：按法律法規(guī)要求進(jìn)行安全教育，并督促和提供安全所需要的生產(chǎn)條件。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)安全標(biāo)準(zhǔn)，督促現(xiàn)場施工人員必須按照安全技術(shù)規(guī)程作業(yè)，做好班前安全技術(shù)交流并作記錄進(jìn)行安全檢查。并提出現(xiàn)時(shí)整改意見及措施標(biāo)準(zhǔn)，把安全生產(chǎn)放至首位，杜絕重大安全事故。
乙方安全生產(chǎn)職責(zé)：確保進(jìn)場人員必須具備滿足安全生產(chǎn)所需的基本技能和接受過安全知識(shí)培訓(xùn)教育，必須按相應(yīng)的安全技術(shù)規(guī)程作業(yè)，嚴(yán)禁違章作業(yè)，違章指揮和野蠻施工。遵守勞動(dòng)紀(jì)律，參加安全交底會(huì)并作記錄，參加安全檢查并對(duì)提出的隱患定人定時(shí)整改正確使用三寶，四口，把安全生產(chǎn)放在首位杜絕發(fā)生重大安全事故，若違章操作，違規(guī)作業(yè)，發(fā)生任何安全事故由乙方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。
十、質(zhì)量保證金
簽訂施工合同日，乙方需繳納工程質(zhì)量保證金5萬元，如在施工過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量事故導(dǎo)致工程大量反工，影響工期，損壞公司形象返工的材料費(fèi)。從工程款扣除公司形象損失費(fèi)不夠的從保證金中扣除，每處現(xiàn)一次扣10000元。不夠的，從工程款中扣除。.
2、保證金退還：竣工驗(yàn)收后，一年不出現(xiàn)質(zhì)量問題全部退還。
十一、保修責(zé)任。
1、工程竣工驗(yàn)收后保修期一年屬乙方承包合同內(nèi)。
2、若在保修期內(nèi)，墻體出現(xiàn)空鼓，開裂，不平，由乙方負(fù)責(zé)維修。
3、乙方接到甲方維修通知，24小時(shí)內(nèi)乙方若不派人維修，甲方有權(quán)指派他人維修，費(fèi)用從乙方尾款中扣除，若尾款不夠，從保證金中扣除。
4、不屬乙方維修部位，因其它原因造成的質(zhì)量問題，乙方無權(quán)維修，由甲方承擔(dān)維修
十二、其它事項(xiàng)。
1、乙方在基礎(chǔ)開挖施工中，必須控制標(biāo)高，若出現(xiàn)基礎(chǔ)挖深的換砂費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2、乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場必須配一名施工技術(shù)人員配合甲方施工人員管理施工，在施工放線中乙方各班組必須配和施工人員放線，鋼筋，模板，主體，各1人，缺席1人每次罰款200元。
3、材料計(jì)劃由乙方在使用前一周提供材料計(jì)劃，超出預(yù)算定額損耗的材料費(fèi)由乙方承擔(dān)。
4、在施工過程中，乙方應(yīng)做到材料節(jié)約，磚，砂漿，混凝土在運(yùn)輸途中發(fā)現(xiàn)亂潑亂倒，不聽施工管理人員的指揮發(fā)現(xiàn)一次罰款100-500元，若干次出現(xiàn)給予重罰，并請(qǐng)出現(xiàn)場。
5、各施工班組嚴(yán)守把關(guān)維護(hù)人格尊嚴(yán)，如發(fā)現(xiàn)偷盜行為將所偷盜的材料款按10倍進(jìn)行賠償。并給予經(jīng)濟(jì)處罰，致嚴(yán)重的移交執(zhí)法部門處理。
6、乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場必須進(jìn)行安全三級(jí)教育及技術(shù)交底方可施工上班，必須佩帶安全帽，施工現(xiàn)場嚴(yán)禁穿拖鞋，發(fā)現(xiàn)一次罰款20-50元。外來施工者，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。
7、乙方進(jìn)場，甲方不提供食宿，由乙方自行安排，工地現(xiàn)場不允許搭建工棚和食宿。
8、外粉施工中，砂漿落地灰必須早晚清收，如發(fā)現(xiàn)不收的施工管理人員給予經(jīng)濟(jì)處罰，并以每小桶50-100元罰款。
9、材料進(jìn)入施工現(xiàn)場，由甲方指定堆放，工地內(nèi)現(xiàn)場二次搬運(yùn)由乙方承擔(dān)。
10、電泵，蹦管由乙方保管，清洗。如人為損壞，丟失，被盜，由乙方賠償。
十三、未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
本合同雙方簽字日具法律效力，工程完后，雙方履行合同義務(wù)后，自動(dòng)失效，如乙方違反合同規(guī)定，甲方有權(quán)解除或終止合同更換施工班組，造成的損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十四、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，工程結(jié)束后，付清尾款，合同終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程建造施工合同3
承包方(甲方)
施工單位(乙方)
為了明確雙方在施工中的權(quán)利義務(wù)，搞好配合協(xié)調(diào)，確保工期和工程質(zhì)量，按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商，簽訂本合同，以資共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱：山韻佳苑B區(qū)
二、工程單價(jià)：壹拾叁元(13.00)每米
三、工程內(nèi)容范圍：
四、承包方式：單包人工(工程量約23000m)
五、工程造價(jià)：大寫約貳拾玖萬玖仟元小寫約299000.00元
六、結(jié)算方式：合同單價(jià)不變，工程量按實(shí)結(jié)算，辦好簽證，驗(yàn)收手續(xù)。
七、施工方案和工期：施工組織方案乙方應(yīng)提交甲方、監(jiān)理批準(zhǔn)。乙方必須按計(jì)劃組織施工并接受甲方、監(jiān)理對(duì)施工質(zhì)量和進(jìn)度檢查監(jiān)督，嚴(yán)格按圖施工。
工期包括：開工日期按實(shí)際開工日期竣工日期__年2月10日除以下原因工期順延：
①天氣原因
②設(shè)計(jì)變更
③地質(zhì)原因
④場地影響
⑤甲方供樁影響
⑥其他雙方均能接受的客觀原因
八、付款方式：首期：機(jī)械設(shè)備進(jìn)場試樁完成后甲方付工程總造價(jià)的20%。中期每完成兩千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成后甲方付工程總造價(jià)的90%。余款樁基驗(yàn)收合格甲方基礎(chǔ)底版澆完后結(jié)清余款。
九、乙方在施工期內(nèi)，甲方、監(jiān)理隨時(shí)派員到現(xiàn)場檢查工藝和質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)不符有關(guān)規(guī)定時(shí)，甲方有權(quán)指正，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)改正。
十、乙方在施工中，如乙方責(zé)任者發(fā)生工傷，設(shè)備損壞等事故，均由乙方自行負(fù)責(zé)處理及賠償，甲方概不負(fù)責(zé)。
十一、甲乙雙方應(yīng)明確工作代表，甲方工地代表同志，監(jiān)理單位工地代表徐惠明同志，乙方工地代表孫海燕同志。
十二、工程質(zhì)量驗(yàn)收，由甲方會(huì)同乙方等有關(guān)單位，對(duì)工程按規(guī)定進(jìn)行總體驗(yàn)收。凡在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)必須返工或修補(bǔ)的部分，以書面議定修補(bǔ)措施和期限，乙方完工后要經(jīng)再驗(yàn)收合格移交甲方，此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。工程質(zhì)量乙方負(fù)責(zé)保修期貳年。
十三、違約責(zé)任：
1、按《經(jīng)濟(jì)合同法》。
2、甲方責(zé)任：未能按照合同規(guī)定履行責(zé)任，竣工期得以順延，由于圖紙及其它原因變更而造成的返工、停工，應(yīng)采取補(bǔ)救措施，以減少損失，同時(shí)給予乙方相應(yīng)補(bǔ)償。
3、乙方責(zé)任：
(1)按照國家、省市有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范驗(yàn)收，由乙方造成工程質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)無償修理。并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
(2)工期延誤，每天按工程價(jià)款總額的萬分之五付給甲方作為違約金。
十四、解決合同糾紛方式：
(1)本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)及時(shí)解決。
(2)雙方同意由/仲裁委員會(huì)仲裁、
(3)可向無錫人民法院起訴。
十五、其它：
1、甲方負(fù)責(zé)場地清理，做到三通一平。乙方嚴(yán)格安施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求施工。
2、如因甲方原因造成停工須由甲方負(fù)責(zé)補(bǔ)貼乙方損失，標(biāo)準(zhǔn)為500.00元每天、每臺(tái)機(jī)。
3、施工過程中，產(chǎn)生的壓樁以外的費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
4.乙方不開據(jù)工程發(fā)票。
5.送樁部分超出2.5米按實(shí)結(jié)算。
十六、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，本合同經(jīng)雙方簽字后生效。
十七、本合同訂立時(shí)間
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程建造施工合同4
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
1、工程概況
(一)工程名稱：__________________
(二)工程地點(diǎn)：______________________
2、工程承包范圍
安全維護(hù)及整改
3、合同工期
30天
4、工程造價(jià)
工程造價(jià)為：___________________元整
5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
5.2使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)：
5.2.1本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗(yàn)收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。
6、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
7、工程計(jì)價(jià)
7.1本工程計(jì)算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價(jià)406號(hào)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(GB50500),《湖南省建設(shè)工程造價(jià)管理辦法》(省人民政府令第192號(hào)),《湖南省建設(shè)工程計(jì)價(jià)辦法》,《湖南省修繕定額》、《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)》、《湖南省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)》及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。
7.2人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價(jià)237號(hào)文件綜合工資單價(jià)計(jì)取,材料價(jià)格按照施工同期《長沙建設(shè)造價(jià)》預(yù)算價(jià)，信息價(jià)及市場價(jià)格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。
8、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時(shí)降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報(bào)告為準(zhǔn))，一次停水、停電8小時(shí)以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
9、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的80%。
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價(jià)的97%，工程保修金留結(jié)算總價(jià)的3%，自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計(jì)利息。
10、違約責(zé)任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對(duì)方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
11、安全生產(chǎn)和文明施工
認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會(huì)綜合治理工作。
12、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
13、其他
乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程建造施工合同5
發(fā)包方(以下稱甲方)：
承包方(以下稱乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程項(xiàng)目
一、工程名稱：麻城宋埠40MW光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏板安裝工程
二、工程地點(diǎn)：麻城宋埠
三、承包方式：包工、包機(jī)械、包安全
第二條工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)10天
第三條工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式
本合同實(shí)行固定單價(jià)按實(shí)結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方確認(rèn)工程量后，對(duì)其進(jìn)行費(fèi)用的核定。
3、工程量的確認(rèn)，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進(jìn)行核對(duì)，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價(jià)_安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。
4、費(fèi)用支付，施工結(jié)束后，甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費(fèi)用.
第四條甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運(yùn)至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個(gè)水平面上。
4、乙方需每天對(duì)自己成員進(jìn)行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對(duì)自己完成的成果進(jìn)行保護(hù)，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進(jìn)行維修。
第五條安全施工
乙方必須注意安全事項(xiàng)，保證安裝前對(duì)其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。
第六條獎(jiǎng)懲責(zé)任
1、如8月20日前安裝達(dá)到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年_____月_____日 年_____月_____日
工程建造施工合同范本2022相關(guān)文章：
工程建造施工合同范本2022
下一篇：工程施工合同范本電子版五篇
