施工工程承包合同五篇
簽訂工程合同須以履行有關(guān)法定審批程序為前提,這是由于建設(shè)工程施工合同的標的物為建筑產(chǎn)品,需要占用土地,耗費大量的資源,屬于國民經(jīng)濟建設(shè)的重要組成部分。下面小編給大家?guī)硎┕すこ?a href='http://m.rzpgrj.com/fwn/chengbao/' target='_blank'>承包合同,更多工程合同可點擊“施工合同”查看。
施工工程承包合同1
發(fā)包人:
承包人:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本建設(shè)工程協(xié)商一致,訂立本合同,供雙方遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱: ;
2、工程地點: ;
3、工程范圍: ;(詳見施工圖紙內(nèi)容);
4、承包方式:_ 。
5、材料及工藝補充說明(詳見施工圖紙內(nèi)容)。
二、合同工期及工期延誤
1、開工日期: 年 月 日 ,竣工日期 年 月 日 ,合同工期總天數(shù) 天(以實際進場施工之日算起);
2、由于承包人的責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工,每逾期一日,承包人向發(fā)包人支付合同價款萬分之_ _的違約金,算至驗收合格之日;
3、因以下原因造成工期延誤,工期相應(yīng)順延:
a發(fā)包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;
b發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進度款;
c發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)未按約定提供指令、批準等,致使施工不能正常進行;
d設(shè)計變更或工程量增加;
e非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過 小時;
f不可抗力;
g其他非因承包人原因造成停工累計超過 小時。
4、承包人在以上情況發(fā)生后 日內(nèi),就延誤的工期以書面形式向發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)提出報告;發(fā)包人代表(或監(jiān)理工程師)在收到報告后 日內(nèi)予以確認,逾期不予確認提出修改意見,視為同意順延工期。
三、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準:合格、按照《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量驗收規(guī)范》驗收。
四、合同價款
總計合同金額(大寫)(人民幣) ,小寫¥ 。
五、工程款結(jié)算及支付
1、主鋼構(gòu)進場之日起 日內(nèi),發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;
2、綱結(jié)構(gòu)主體完工之日起 日內(nèi),發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的 的進度款;
3、工程全部完工之日起 日內(nèi),發(fā)包人向承包人支付工程合同總價款的. 的進度款;承包人向發(fā)包人開具工程合同總價款 的銀行保函作為保修金,發(fā)包人于壹年內(nèi)返還承包人;
六、施工準備
1、承包人在合同簽定后 日內(nèi)免費完成圖紙的設(shè)計和細化,完成后由發(fā)包人提交給設(shè)計院,承包人協(xié)同參與技術(shù)交底以便圖紙通過。
2、發(fā)包人在施工前應(yīng)負責(zé)做好三通一平工作,提供基準測量點,免費提供施工用水、電;
3、發(fā)包人應(yīng)辦理完備項目報建、圖樣簽章手續(xù),協(xié)調(diào)好周邊及有關(guān)部門關(guān)系;
4、承包人于接到審查合格圖紙 日內(nèi)完成主構(gòu)件的加工并運抵工地現(xiàn)場
5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進行采購和加工,并提供主要鋼材,彩板的質(zhì)量保證書;
七、安全施工與檢查
1、承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患;
2、發(fā)包人應(yīng)對其在施工場地的工作人員進行安全教育,;發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理規(guī)定進行施工,因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿剩砂l(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費用;
3、如發(fā)生安全事故,承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知發(fā)包人,同時按政府有關(guān)部門要求處理,由事故責(zé)任方承擔(dān)發(fā)生的費用;
個人轉(zhuǎn)載本站內(nèi)容,請務(wù)必保留上面文章來源信息!任何媒體未經(jīng)許可不得任意轉(zhuǎn)載!
4、當發(fā)包人與承包人對事故責(zé)任有爭議時,應(yīng)按政府有關(guān)部門的認定處理。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前三日內(nèi),應(yīng)將驗收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時驗收,如發(fā)包人不能按期參加驗收,須提前通知承包人,并與承包人另行商定驗收日期,但發(fā)包人必須承認承包人的竣工時間;發(fā)包人推遲驗收,其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承擔(dān);
2、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議,但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的,視為驗收合格;
3、竣工工程經(jīng)驗收合格之日,辦理工程移交,從驗收之日起三日內(nèi)移交完畢,如發(fā)包人不按期接管,致使工程發(fā)生損失,應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān);
4、工程已基本竣工,如遇某種材料或設(shè)備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,可作減項竣工,并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù);
5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內(nèi)承包人對工程負責(zé)免費保修,保修期限屆滿后,承包人提供終身優(yōu)惠服務(wù)。
九、現(xiàn)場代表
發(fā)包人現(xiàn)場代表_____,承包人現(xiàn)場代表_ _,雙方代表的權(quán)利義務(wù)按本合同約定,解決工程中所遇問題的協(xié)商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應(yīng)提前三天書面通知對方。
十、違約責(zé)任
一方違約時,除前面條款另有約定外,違約方支付違約金 萬元。
十一、爭議解決
雙方約定,在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時,雙方應(yīng)及時協(xié)商,協(xié)商不成,任何一方應(yīng)向 人民法院起訴。
十二、附則
本合同未盡事宜,雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款,作為本合同之附件,與本合同具有同等效力;本合同以雙方簽字蓋章后生效,一式四份,發(fā)包人與承包人各執(zhí)二份,具有同等法律效力。
組成本合同的文件包括:
1、本合同
2、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
3、圖紙
4、雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件
合同訂立時間:___年___月___日
合同訂立地點:____________________
本合同共_ 頁
發(fā)包人:_________ 承包人:
住所:__________ 住所:
法定代表人:_______ 法定代表人:
電話:__________ 電話:
傳真:__________ 傳真:
開戶銀行:________ 開戶銀行:
賬 號:_________ 賬 號:
郵政編碼:________ 郵政編碼:
施工工程承包合同2
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
雙方本著“質(zhì)量第一、安全第一”遵循平等、自愿公平和誠實守信的原則,在意見取得一致的基礎(chǔ)上,針對福建省船舶工程技術(shù)新學(xué)校一期工程商定以下條款,以便雙方共同執(zhí)行。
一、 工程名稱:
二、 工程地點:
三、 承包內(nèi)容:本工程±0.00以上的所有的土建泥水工程,包括放樣、砼的攪拌、澆搗、養(yǎng)護、砼界面處理、內(nèi)外墻砌體的砌筑,內(nèi)外墻、柱、梁、陽臺、凸窗抹灰及二次結(jié)構(gòu)砼澆注,其他小面積零星抹灰以及樓地面、屋面、樓梯間砂漿找平層,室外明溝、散水等圖紙上要求土建部分的所有工序。另包括建筑物內(nèi)(衛(wèi)生清理及建筑物四周2米內(nèi)土建部分衛(wèi)生清理)。
四、 承包方式:包工不包料,甲方提供原材料,施工勞動力和施工機具由乙方自行負責(zé)。
五、 質(zhì)量要求:必須達到國家規(guī)范和本設(shè)計圖紙的要求合格標準,并要滿足建設(shè)、監(jiān)理單位和甲方的質(zhì)量要求。
六、 工期要求:乙方應(yīng)服從甲方施工進度計劃要求安排施工,無條件密切配合,不得以任何理由延誤工期,否則造成的一切損失由乙方負責(zé),施工工期為主體結(jié)構(gòu)封頂后土建 90天 內(nèi)全部完成,若造成工期延誤一天罰款人民幣 20__元 整。
七、 雙方責(zé)任:
一 甲方責(zé)任:
⒈ 甲方應(yīng)該及時向乙方提供原材料和混凝土、砂漿的配合比以及設(shè)計圖紙。
⒉ 甲方應(yīng)向乙方提供施工場地,并且負責(zé)與其他班組的協(xié)調(diào)工作。
⒊ 甲方每三層提供一個二級配電箱,其余末級箱和電纜由乙方自行負責(zé)。
二 乙方責(zé)任:
⒈ 乙方必須嚴格按照施工圖紙和相關(guān)的施工技術(shù)規(guī)范操作施工,必須服從工程建設(shè)、監(jiān)理單位及甲方對工程質(zhì)量的檢查和監(jiān)督。尤其是高溫季節(jié)混凝土的施工一定要按規(guī)范施工,加強振搗的養(yǎng)護以及樓板砼澆注完必須使用木抹抹平后塑料薄膜覆蓋好。對由乙方原因造成的質(zhì)量問題,其所產(chǎn)生的經(jīng)濟和法律責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。
⒉ 乙方必須按照四方的施工進度要求安排足夠的勞力施工,若因自身資金不足或施工力量不夠而造成停工、怠工現(xiàn)像,或是質(zhì)量達不到上述要求時,經(jīng)甲方書面通知仍不能改進達到甲方的要求時,甲方有權(quán)單方面終止本合同,乙方不得有任何疑義,乙方此前在本合同項上工程所有投入作為違約金不予結(jié)算返還且乙方的施工隊伍必須在三天內(nèi)退出施工現(xiàn)場。
⒊ 乙方應(yīng)嚴格按照國家《安全生產(chǎn)法》和有關(guān)法律、法規(guī)、國家行業(yè)標準中對安全生產(chǎn)的強制要求。切實做好安全生產(chǎn)工作,并且要服從建設(shè)單位、監(jiān)理和甲方施工、安全等管理人員的現(xiàn)場管理。若發(fā)生安全事故一切責(zé)任由乙方負責(zé),與甲方無關(guān)。乙方施工人員因違章作業(yè)或違反廠內(nèi)規(guī)定受到的罰款將從乙方工程款中直接扣回,乙方不得有異議。
⒋ 甲方只提供外腳手架、人貨電梯。其他如攪拌機、振動棒、平板等大型機具,人、砂漿機、內(nèi)架等,以及輔助材料(如粉刷條)和安全防護用品均由乙方自行負責(zé)。
⒌ 乙方應(yīng)嚴格按照圖紙設(shè)計要求進行預(yù)制和預(yù)埋小型構(gòu)件(如過梁、反梁、預(yù)制塊等)
⒍ 地下室底板、基礎(chǔ)放樣時,乙方應(yīng)負責(zé)派二名技術(shù)工配合施工員放樣,砌體等細部放樣由乙方自行負責(zé),放樣完成后再通報施工員復(fù)核無誤后方可施工。
⒎ 提倡文明施工,工完場清并遵守甲方現(xiàn)場的各項文明施工管理制度,搞好與建設(shè)、監(jiān)理單位、甲方及其他班組間的關(guān)系。必須要求每一個工人遵守紀律,不打架,不滋惹是非,若違反,乙方要承擔(dān)責(zé)任。
八、 承包單價和付款方式:
⒈ 計算方法:按國家規(guī)定建筑面積計算方法和施工圖紙進行結(jié)算。
⒉ 承包單價:建筑物±0.00以上土建按建筑面積每平方米 120元 計價包干(含裝飾線條、屋面構(gòu)架、屋面保護層等)
⒊ 付款方式:
⑴、 甲方按每月已經(jīng)完成合格工程量支付工程款:主體結(jié)構(gòu) 20元∕㎡,砌體 32元∕㎡,內(nèi)墻抹灰 30元∕㎡,外墻抹灰 38元∕㎡。(以上各分項按建筑面積分攤計算,每次付款需附經(jīng)工人簽字確認的工人工資花名冊)。
⑵、 按每月進度支付當月工程量的 80% ,待工程全部竣工后付總工程款的 97% ,剩余 3% 為工程質(zhì)保金,待工程竣工驗收合格后一年內(nèi)付清。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工工程承包合同3
發(fā)包方(以下稱甲方):
承包方(以下稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱:麻城宋埠40MW光伏發(fā)電項目光伏板安裝工程
二、工程地點:麻城宋埠
三、承包方式:包工、包機械、包安全
第二條工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)10天
第三條工程價款、結(jié)算及付款方式
本合同實行固定單價按實結(jié)算,經(jīng)雙方約定,光伏板安裝工程按每組300元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對,達到標準的按單價_安裝組數(shù)進行費用結(jié)算。
4、費用支付,施工結(jié)束后,甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費用.
第四條甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現(xiàn)場發(fā)生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關(guān)人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔(dān)。
第六條獎懲責(zé)任
1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=50000元標準進行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年_____月_____日 年_____月_____日
施工工程承包合同4
建設(shè)單位:(以下簡稱甲方)施工單位:(以下簡稱乙方)依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,甲方愿把改造工程承包給乙方施工,為明確雙方責(zé)任,確保工程順利完成,特訂立如下合同條款,以致共同遵守:
一、工程項目
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、工程范圍:
4、承包方式:包工包料。
5、承包造價:元(大寫:)。
二、工程期限
根據(jù)本工程,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,總工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情況需經(jīng)甲方代表簽證后,工期相應(yīng)順延)
開工日期為20__年月日至20__年月日,總工期天。
三、本工程竣工質(zhì)量為一次性合格工程
1、乙方必須嚴格按照國家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)程施工和標準進行施工;
四、工程價款支付及結(jié)算
本工程按進度付款,具體金額由雙方協(xié)商為準。
五、其它約定
1:甲方承擔(dān)的安全責(zé)任、權(quán)利
(一)甲方負責(zé)制訂施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;
(二)甲方有權(quán)要求乙方必須嚴格遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,熟練掌握事故防范措施和事故應(yīng)急處理預(yù)案;
(三)甲方管理人員有權(quán)制止乙方人員違章作業(yè),并按規(guī)定給予處罰;
(四)甲方有權(quán)對安全意識差、不聽安全生產(chǎn)指揮的乙方人員責(zé)令退場。2:乙方的責(zé)任、權(quán)利
(一)乙方施工時是安全生產(chǎn)的直接責(zé)任人,必須嚴格執(zhí)行甲方的有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定、制度;
(二)乙方負責(zé)為所有乙方安裝施工人員辦理醫(yī)療及工傷社會保險,并根據(jù)需要為從事高度危險工作的人員購買適當?shù)娜松硪馔鈧ΡkU,在施工過程中如發(fā)生的違章作業(yè)而造成的人身傷亡事故,由乙方承擔(dān)全部負責(zé);
(三)乙方應(yīng)對現(xiàn)場安裝施工的行為完全負責(zé),乙方安裝施工人員不得違章作業(yè),不得冒險作業(yè),不能疲勞作業(yè),并按規(guī)定做好防護工作;
(四)乙方在施工現(xiàn)場人員必須有配備齊全的安全防護用品,不能滿足安全施工需要時,人員不得進入施工現(xiàn)場。
六、其它未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
身份證號: 身份證號:
公章 公章
年月日 年月日
施工工程承包合同5
合同編號:
發(fā)包方:________________
承包方:________________
簽約時間:
簽約地點:
為了保證________施工質(zhì)量,如期完成施工任務(wù),達到雙方互惠互利的目的,依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī),雙方友好協(xié)商,就本工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程名稱:____________
二、建筑面積(工程形式):____________
三、施工地點:________________
四、工期:
1、開工:____年__月__日;
2、竣工:____年__月__日;
3、合同工期總共歷時____天。
五、承包形式:________
六、工程質(zhì)量標準:________
七、工程價款:共計人民幣元。
八、付款方式:本合同生效后支付合同款項的__%,計____元;工程竣工且驗收合格后,支付工程價款的__%,計____元;質(zhì)保金___元,質(zhì)保期滿后支付。
九、質(zhì)保期:____年。
十、雙方的責(zé)任義務(wù)
1、發(fā)包方的責(zé)任義務(wù)
①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關(guān)系及糾紛;
②監(jiān)督管理施工過程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進度;③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結(jié)算;
2、承包方的責(zé)任義務(wù)
①按發(fā)包方要求及圖紙要求進行施工;
②如期完成施工任務(wù);
③接受發(fā)包方的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量標準要求;
④負責(zé)發(fā)包方提供料物及設(shè)備的保護;
⑤教育施工人員愛護甲方的材物,不得偷竊和損壞;
⑥承擔(dān)施工中的一切安全事故責(zé)任及費用;
十一、其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。
2、本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
3、合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具有同等效力。
發(fā)包方: 承包方:
委托代理人: 委托代理人:
施工工程承包合同五篇相關(guān)文章:
施工工程承包合同五篇
上一篇:2022年貨物運輸專用合同5篇
下一篇:2022年普通貨物運輸合同模板
精選文章
-
工程合同范本標準版
簽訂建設(shè)工程施工合同,必須以建設(shè)計劃和具體建設(shè)設(shè)計文件已獲得國家有關(guān)部門批準為前提。下面小編給大家?guī)砉こ毯贤侗緲藴拾?,更多工程合同?/p>
-
工程合同協(xié)議書【5篇】
工程合同即建筑安裝工程承包合同,是發(fā)包人和承包人為完成商定的建筑安裝工程,明確相互權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的合同。下面小編給大家?guī)砉こ毯贤瑓f(xié)議書
-
2022工程合同書樣本格式
簽訂工程合同,必須遵守國家法律,符合國家政策,并具備經(jīng)批準的承包工程的初步設(shè)計和總概算,承包工程所需的投資和統(tǒng)配物資已經(jīng)列入國家計劃,當
-
工程合同模板五篇
工程合同指發(fā)包方 (建設(shè)單位) 和承包方 (施工單位) 為完成商定的建筑安裝工程施工任務(wù),明確相互之間權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的書面協(xié)議。下面小編給大家?guī)?/p>