道路土石方施工合同范本(2)
道路土石方施工合同范本
十一、糾紛處理
本建設(shè)工程發(fā)生爭議，甲方與乙方應及時協(xié)商解決。也可由大渡口建設(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當事人同意由重慶市江北區(qū)人民法院訴訟判決。
十二、合同生效及其他
12.1因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 12.2本合同一式捌份，甲乙雙方蓋章簽字后即生效，甲方執(zhí)陸份，乙方執(zhí)貳份具有同等法律效力。待工程竣工驗收合格、尾款付清后自動失效。
12.3未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
立合同人：
發(fā)包人：法定代表人：聯(lián)系人：開戶行：帳號：聯(lián)系電話：
承包人： 法定代表人： 聯(lián)系人： 開戶行： 帳號： 聯(lián)系電話：
年月日：
道路土石方施工合同范文篇三
甲方：***
乙方：***
依據(jù)《合同法》、《建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商意見一致，達成共識，訂立本協(xié)議，供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況：
1.工程名稱：***
2.工程地點：***
3.工程范圍、規(guī)模：***
二、工作內(nèi)容：
1.乙方按甲乙雙方共同簽字認可的灰線范圍及指定深度進行開挖，并負責修邊檢底和將所挖土石方運出場外(棄土由乙方自行解決)。
2.此工程為包工包料。工程所需機械設(shè)備、油料均由乙方自備、承擔。
3.乙方負責修邊檢底應達到甲方或設(shè)計要求的深度和寬度。甲方不另支付費用。
4.施工過程要減少對周圍環(huán)境道路的影響，從車上掉下來的土石方造成的路面污染由乙方負責處理。如有出現(xiàn)因污染道路造成的罰款全部由乙方負責。
三、合同工期：
1.經(jīng)雙方協(xié)商確定，工期為 日歷天，自 年 月 日起至 年 月 日。
2.若施工過程中發(fā)生不可抗力情形或者甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。停工期間乙方應合理安排現(xiàn)場的人員、機械、設(shè)備，甲方不承擔因停工對乙方產(chǎn)生的一切損失。
四、工程價格及支付方式：
1.土方挖運綜合單價(開挖、外運等)為 元/立方米(天然實方計算,暫定 立方米);石方挖運綜合單價(開鑿、破碎、切割、外運等)為 元/立方米(天然實方計算,暫定 立方米);本期土石方挖運工程總造價暫定為人民幣 萬元，(大寫： )(最終以實際結(jié)算為準)。
2.場內(nèi)若需要回填，應按甲方指定回填，不計回填費用。
3.上述綜合單價為包干價，本價格包含本合同所有工作內(nèi)容：
(1)土石方開挖所使用的全部人工、材料、機械、油料;
(2)土石方運輸過程中所采取的密閉措施，因現(xiàn)場條件限制須要修建的臨時道路及必要的措施(沉沙井及沖洗設(shè)施)等;
(3)傾倒時渣場的費用;
(4)運渣車上路時與環(huán)衛(wèi)、交通、城管等相關(guān)部分協(xié)調(diào)的費用;
(5)管理費;
(6)利潤;
(7)安全文明施工費;
(8)稅金;
(9)各種保險費用;
(10)主管部門收取的費用或因市場因素發(fā)生的各種漲價及一切場內(nèi)場外安全文明施工等費用。
4.上述綜合單價為固定價格，不隨施工時間、次數(shù)、施工分層分段、所遇到土石方的類別、施工深度、施工天氣、道路狀況等任何因素而改變。
5.土石方工程量的確認：現(xiàn)場正式開挖前，甲方、乙方共同對現(xiàn)場地形標高進行測量、簽證，雙方簽字后保存基礎(chǔ)數(shù)據(jù);工程開挖結(jié)束，經(jīng)甲方、乙方驗收合格后，共同對現(xiàn)場地形標高進行測量、簽證，計算出總挖運土方和石方工程量，進行簽證確認，最終確認的數(shù)據(jù)為該工程總價結(jié)算的依據(jù)。
6.支付方式：乙方完成工程驗收合格并辦清結(jié)算雙方簽字生效后20日內(nèi)，甲方支付乙方工程款的50%，2015年春節(jié)前支付結(jié)算總價的5%～20%,待甲方主體工程完工后60內(nèi)，甲方以支票方式結(jié)清工程款。
7.工程款支付前，須提供正規(guī)建安發(fā)票，否則，甲方可暫時拒絕支付，由此引起的責任由乙方承擔。
五、質(zhì)量要求：
乙方保證工程質(zhì)量達到驗收標準要求,乙方不聽從甲方現(xiàn)場代表指揮,工程質(zhì)量達不到驗收標準,由乙方負責并承擔未按要求到位的邊角處等的返工費用或超挖回填的返工費用，按未到位或超挖工程量1立方米扣已完工程量100立方米的比例在結(jié)算時扣減。
六、雙方責任和義務(wù)：
1.甲方責任和義務(wù)
(1)負責辦理好本項目開工所需的部分手續(xù)，施工期間所用水電費由甲方負責，水電表接至施工圍墻，表后的管線全部由乙方自行安裝布置，排污管由甲方提供管子 ，乙方組織安裝并負責維護(其于由乙方自行協(xié)調(diào)多方關(guān)系順利進場施工作業(yè))。
(2)甲方派代表在工地進行技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督、檢查、辦理有關(guān)施工簽證，驗收手續(xù)等。
(3)工程變更：甲方以書面形式通知乙方，乙方應無條件執(zhí)行，如須要可簽訂補充合同或另外辦理施工簽證。
(4)工程竣工后，甲方應組織相關(guān)人員在乙方完工并申報后7日內(nèi)進行驗收。
2.乙方責任和義務(wù)
(1)乙方應制定相應安全措施，加強對現(xiàn)場施工人員的安全教育，如在施工中發(fā)生安全事故，造成人員傷亡和財產(chǎn)、經(jīng)濟損失，一切責任由乙方自負，甲方不承擔任何責任。
(2)除非發(fā)生不可抗拒的自然災害和甲方造成的原因之外，乙方不能隨意推遲工期，更不能隨意解除合同，否則后果自負。
(3)乙方應負責土石方挖運和石方開鑿外運的全部機械設(shè)備并合理組織施工和機械車輛調(diào)配，保證工程按期完成。
((4)乙方應服從甲方代表統(tǒng)一指揮，按照甲方要求進行施工工作，并嚴格控制場地內(nèi)的開挖設(shè)計深度和寬度，砂巖部份必須保證基底不得小于軸線外800mm。
(5)負責協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，外部因素造成的一切問題產(chǎn)生的費用，由乙方承擔。
(6)施工單位在施工作業(yè)時應嚴格管理,杜絕安全事故的發(fā)生,如在施工過程中(不論是在施工場地內(nèi)還是運輸途中)發(fā)生任何安全事故均由施工單位負全部責任。
(7)棄土場由乙方負責協(xié)調(diào)處理，所產(chǎn)生的費用由乙方承擔。
七、違約責任：
1.乙方如不能按合同規(guī)定的時間和工程內(nèi)容完成，扣減工程價款的5%。如乙方單方不能履行，中途退場按實際完成部分的60%結(jié)算。
2.由于乙方原因造成工程質(zhì)量不合格，應及時補救，直到合格為止，其費用由乙方自行承擔。造成工期延誤及損失由乙方全部負責。若乙方不聽從甲方現(xiàn)場代表指揮,工程質(zhì)量達不到驗收標準，按本合同第五條執(zhí)行。
3.乙方未按期完成工程內(nèi)容，每逾期1日，乙方應向甲方支付本工程合同總價千分之五的違約金。
4.甲方有權(quán)在工程結(jié)算時，扣除因乙方原因所應由乙方承擔的費用、違約金。
5.乙方在合同簽訂后5天內(nèi)進場并開工，如延時進場開工，每延遲1天扣罰金為本工程合同總價的千分之一。
八、獎勵：
1.乙方在合同約定完工時間內(nèi)，安全且保質(zhì)保量完成本工程，甲方獎勵乙方15萬元。
2.乙方在本條第一款的基礎(chǔ)上，每提前一天甲方獎勵乙方2萬元人民幣，本項最高獎勵15萬元。
九、爭議解決方式：
1.本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商解決。
2.本合同引起的糾紛自行協(xié)商解決未果，訴訟當?shù)厝嗣穹ㄔ航鉀Q。
十、其他：
1.此合同一經(jīng)簽訂，即具有法律效力，立即生效，雙方不得違反。
2.此合同一試 伍 份，甲方執(zhí) 肆 份，乙方執(zhí) 壹 份，結(jié)清款項后本協(xié)議自動失效。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
委托代理人： 委托代理人：
聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
簽訂日期： 年 月 日
看了道路土石方施工合同的人還看了：