監(jiān)控項目施工合同范本(2)
監(jiān)控項目施工合同范本
4、在甲乙雙方不能就造價變更及其付款方式達成一致協(xié)議的情況下，乙方有權(quán)拒 絕甲方更改設(shè)計或設(shè)備配臵的要求。
5、工程中途停建、緩建，甲方應(yīng)采取措施彌補或減少損失，同時賠償乙方由此造 成的返工、停工、窩工、倒運、人員設(shè)備調(diào)遷、設(shè)備材料積壓的實際損失。
6、工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用或擅自動用有關(guān)設(shè)備，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他 問題，由甲方承擔責任。
十一、解決合同爭議的方式
本合同執(zhí)行過程中若有爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不能解決，可向合 同簽署地人民法院提出訴訟。
十二、合同附件(監(jiān)控系統(tǒng)工程預(yù)算清單)作為合同不可分割的一部分，同 樣具備法律效力。
十三、合同附則
1、本合同一式 2 份，甲乙雙方各執(zhí)1 份。
2、本合同自雙方代表簽字即生效;工程驗收合格，結(jié)清全部工程款后終止。
3、本合同簽訂后，甲乙雙方可簽訂補充協(xié)議以修改或補充本合同，沖突之處以最 后簽署生效之協(xié)議為準。
4、本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲乙雙方同意上述條款，并簽字確認如下：
甲 方： 乙 方：
代表人： 代表人：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
簽訂時間： 年月日 簽訂時間： 年月日
監(jiān)控項目施工合同范文三
發(fā)包人：
承包人：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：路西、南環(huán)路南。
工程內(nèi)容：室外消防監(jiān)控系統(tǒng)安裝 。
二、工程承包范圍
承包范圍：包工包料。按設(shè)計及消防驗收圖紙范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容
三、合同工期
開工日期： 2012年4月 20 日
竣工日期： 2012年 5月 20 日
合同工期總?cè)諝v天數(shù) 30天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：按國家和地方有關(guān)消防工程的質(zhì)量檢驗評定標準達到合格
五、合同價款:
人民幣 (大寫)：柒拾叁萬伍仟元整(￥：735000.00)
六、合同生效
合同訂立時間：
合同訂立地點：
本合同雙方約定: 雙方簽字蓋章后生效
七、適用法律和法規(guī)
(1)需要明示的法律、行政法規(guī)：我國現(xiàn)行的、與本工程相關(guān)的法律法規(guī)文件、消防頒發(fā)的現(xiàn)行標準、規(guī)范均適用于本工程。國內(nèi)沒有相應(yīng)標準、規(guī)范時的約定：雙方協(xié)商約定。
(2)承包人委托有資質(zhì)的設(shè)計單位設(shè)計工程施工圖紙，用于消防監(jiān)控系統(tǒng)驗收。費用由承包人負擔。
八、雙方一般權(quán)利和義務(wù)
1.工程師：
1. 1 監(jiān)理單位委派的工程師
姓名：職務(wù)： 總監(jiān)代表
發(fā)包人委托的職權(quán)：
(1)本工程發(fā)布停工令、復(fù)工令、工期延誤，
(2)其他需要發(fā)包人行使的權(quán)力。
1. 2 發(fā)包人派駐的工程師
姓名： 職務(wù)：工程部長
姓名： 職務(wù)：安裝工程師
2.發(fā)包人工作
2. 1 發(fā)包人應(yīng)按要求完成以下工作：
(1)施工場地具備施工條件
(2)將施工所需的水、電線路接至施工場地的時間、地點和供應(yīng)，施工中的水、電費由承包方負擔。
(4)提供工程地下管線資料
(5)雙方約定發(fā)包人應(yīng)做的其他工作：雙方另行協(xié)商。
3.承包人工作
承包人應(yīng)按要求完成以下工作：
(1)需承包人辦理的有關(guān)施工場地交通、環(huán)衛(wèi)和施工噪音管理等手續(xù)
(2)已完成工程成品保護的及費用承擔：
(3)施工場地清潔衛(wèi)生：
(4)在接到修理通知之日后2天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的，發(fā)包人可以委托他人修理。
(5)發(fā)生須緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應(yīng)當立即到達事故現(xiàn)場搶修。
(6)質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收。
4、施工組織設(shè)計和工期
4. 1 承包人提供施工組織設(shè)計、資質(zhì)證明材料和進度計劃的時間：開工后2日內(nèi)。 工程師確認的時間：收到后2日內(nèi)批復(fù)。
4.2.雙方約定工期順延的其他情況：除不可抗力外，工期順延須經(jīng)總監(jiān)理工程師和發(fā)包人批準方可計算順延天數(shù)。
5、安全施工
承包人應(yīng)嚴格按照國家及法律、法規(guī)、《建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范》執(zhí)行，遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工;施工現(xiàn)場若發(fā)生安全事故所造成的損失，由承包單位自負，發(fā)包人不承擔任何責任。
九、合同價款與支付
9.1本合同價款采用固定總價合同。
(1)采用固定價格合同，合同價款中包括的范圍：
本合同采用圖紙設(shè)計范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容及另行設(shè)計的監(jiān)控系統(tǒng)圖紙工作內(nèi)容，實行包工包料一次性包死，包定總價格約為人民幣柒拾叁萬伍仟元整。(￥735000.00元)
9.2工程款的支付
雙方約定的工程款支付的方式和時間：
本工程無預(yù)付款，施工完畢后甲方、監(jiān)理等相關(guān)部門驗后合格后付至工程造價的80%(其中500196元抵房款，余款待消防部門驗收合格后支付15%(，即11萬元)質(zhì)保金為工程造價的5%(，即3.675萬元)保修期為兩年，期滿后30日內(nèi)給予支付。
9.3承包人采購材料設(shè)備的約定：
⑴.本工程泵采用上海鴻龍品牌，監(jiān)控自動報警系統(tǒng)采用北大青鳥，材料運到現(xiàn)場抽樣檢測，質(zhì)量合格，證件齊全、材料與合格證等證明材料相符。
?、?管材符合圖紙設(shè)計要求。
工程承包范圍內(nèi)的全部材料和設(shè)備均由承包人自行采購，但必須符合圖紙設(shè)計及甲方要求，嚴格執(zhí)行報檢制度，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料、構(gòu)件、半成品不得用于本工程且保證用于本工程的材料與樣品相符，否則承擔違約責任。
十、工程變更
若發(fā)包人有設(shè)計變更，以書面形式通知承包人。
十一、竣工驗收
承包人應(yīng)在竣工驗收后15日內(nèi)將完整的1 套資料(不含竣工圖紙)移交給甲方。
十二、違約、索賠和爭議
12.1雙方約定的承包人其他違約責任：
如果承包人未能按工程進度要求完成工程量，發(fā)包人有權(quán)下達書面通知書要求承包人按工程進度要求完成施工，經(jīng)兩次書面通知(間隔時間不少于10天)仍未達到工程進度要求的，發(fā)包人有權(quán)終止合同，承包人應(yīng)賠償因工程延誤而造成的損失且每延誤一天按工程總價款向發(fā)包人支付0.3‰的誤期賠償金。
12.2爭議的解決方式
(1)若在履行合同時發(fā)生爭議，首先由建設(shè)行政主管部門進行調(diào)解，調(diào)解不成時，可向煙臺開發(fā)區(qū)人民法院提起訴訟。
(2)本合同一式兩份,甲乙雙方各一份,本合同經(jīng)雙方簽字后生效,至工程驗收完畢驗收合格,工程款全部付清之日失效。
十三、補充條款
13.1工程實施過程中項目部有關(guān)人員變動，必須提前14天用書面形式報告甲方，經(jīng)甲方同意后方得變動;
13.2施工過程中，承包方必須接受發(fā)包人代表及監(jiān)理工程師的監(jiān)督，服從發(fā)包人的協(xié)調(diào)，并主動配合;如有不服從，發(fā)包人有權(quán)責令其停工整頓或退場，造成的經(jīng)濟損失由承包人負責;
13.3施工期間，承包人要做到文明施工，材料堆放整齊，在施工過程中如受到有關(guān)部門的通報批評，則由發(fā)包人視情況對承包人進行相應(yīng)的經(jīng)濟處罰;
13.4嚴格施工安全，承包人應(yīng)對施工人員進行安全教育，不發(fā)生人身傷亡事故和火災(zāi)事故，并應(yīng)參加建筑、安裝工程保險，施工中由于承包人原因發(fā)生的質(zhì)量、安全事故及責任和經(jīng)濟損失均由承包人負責;
13.5按時提供符合蓬萊工程所在地稅務(wù)部門要求的合格發(fā)票。
13.6本工程材料的檢試驗由承包人負責，指定在蓬萊市建筑工程質(zhì)量檢測中心。
13.7若承包人在無正當理由的情況下，未經(jīng)發(fā)包人同意，擅自停工或終止履行合同，承包人除應(yīng)按工程合同價款的30%向發(fā)包人支付違約金外，還應(yīng)承擔發(fā)包人另行發(fā)包而增加的工程費用。
13.8承包方在施工過程中，所產(chǎn)生的水電費皆由承包方自行承擔。如逾期不付造成停電、停水，導(dǎo)致工期延長的后果由承包方承擔責任或由發(fā)包方直接從應(yīng)支付的工程款中予以扣除。
13.9承包人應(yīng)按照發(fā)包人與監(jiān)理公司的要求整理匯總工程資料，按合同約定期限提供竣工資料，逾期提交，每逾期一日，按照工程總造價每日萬分之五支付發(fā)包方違約金，且發(fā)包人有權(quán)拒付工程款。
發(fā) 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
看了監(jiān)控項目施工合同的人還看了：
5.機房施工合同
6.項目部承包合同